买卖合同范文

买卖合同范文

买卖合同范文 （精选28篇）

买卖合同范文 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着平等互利互惠的原则，就双方采购钢材事项达成如下合同条款：

　　一、甲方工程的名称及地点：

　　二、交易方式：

　　1、在本合同有效期内，甲方项目部指定收料人在与各项目部签订采购合同中指定，甲方项目部指定收料人及对帐人为 ，联系电话 。

　　2、甲方以传真、短信或口头方式通知所需采购的钢材具体的规格、数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内（直径28以上钢材需提前30天报供货计划），将所需钢材送到指定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求钢材供货额万分之六/天向甲方支付违约金。

　　3、乙方将钢材送达工地后，甲方收料人应当场清点数量，核对规格、品名，核实后在乙方的送货单上签名，该单作为乙方与甲方的结算凭证。

　　四、钢材的计量方式：螺纹钢按理论重量计算；9米定尺。线材按电子磅计量，磅差不得超过每吨3公斤。

　　五、交（提）货地点、方式：每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点，由乙方负责送货到达。乙方配送部 ，手机： ，传真 ： ，乙方核对人： ，手机 。

　　六、质量要求、技术标准：乙方必须按甲方如下的指定品牌供应符合国家的质量标准的`钢材，并随每批货物出具质量保证书、合格证、生产许可证，甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下： ，若因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂家的货源送达甲方工地，向甲方支付20xx元/次的违约金，并应在接到甲方供货通知当天告知甲方，经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。

　　七、验收标准和方式：甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进行检测，检测合格后方可使用，若甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告三天内通知乙方，乙方确认检测报告后无条件负责退回货物，并在二个工作日内按甲方要求供应合格产品，并承担退货相关费用（装卸费用由乙方承担），若甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的，则由甲方承担责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量，乙方应保证合格。不论甲方是否将材料送去检测，乙方均需确保材料质量符合国家标准。

　　八、结算及付款方式：

　　1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天，甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖项目部专用章，该签收凭单将作为双方结算货款的依据。

　　2、乙方把结算清单送达工地，甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。

　　3、付款方式为： 每次付款前，乙方均应提供国家统一完税发票，同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致，否则甲方有权拒绝付款。

　　九、其他约定事项；若到钢材到甲方工地时间为05：00到20：00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在5小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日，若钢材到甲方工地时间为20：00到05：00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在10小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日。

　　十、签订合同的任何一方违约不履行合同，应负违约责任。因本合同发生纠纷，任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。

　　甲方：乙方：日期：

买卖合同范文 篇2

　　售房方： （以下简称甲方），身份证号： 房屋共有产权人：身份证号： 房屋共有产权人：身份证号： 房屋共有产权人：身份证号：

　　购房方： （以下简称乙方），身份证号：

　　甲乙双方在平等、自愿、协商一基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

　　第一条：甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋的具体情况，自愿购买该房屋，该房屋的具体情况如下：

　　1、甲方所售房屋位于第单元202室（面积 平方），车库第4号（面积平方）；

　　2、该房屋属于甲方和人共同拥有的拆迁安置房； 3、本合同签订后，甲方对该房屋和该房屋所涉及土地的占有、使用、收益、出租、抵押、买卖、赔偿、补偿、办理房产证和土地证等权利一并转让给乙方。

　　第二条：价款及付款方式：

　　1、标的物的总价款为人民币

　　2、该价款为双方的最终成交价款，包含但不限于本协议第一条约定内容以及甲方前期已经支付的购房、太阳能、煤气等款项；

　　3、在双方签订协议时，乙方以现金或转账的.方式一次性支付给甲方。

　　第三条：房屋交付：

　　1、在乙方付清全额款项后，甲方将房屋交付乙方；

　　2、在双方签订协议时，甲方把与政府签订的拆迁补偿协议原件、前期支付项款的原始发票收据等与该房屋有关的全部证件材料交付给乙方。

　　第四条：甲方职责和违约责任：

　　1、甲方不得故意隐瞒该房屋的产权所属和产权共有人，甲方就本合同的销售行为已明确告知了房屋共有产权人、继承人和其它相关人，本合同签订后，甲方及甲方相关人员不得就该房屋再次发生占有、销售、转让、抵押等行为； 2、甲方及甲方相关人员就该房屋发生的产权纠纷和债权债务，均有甲方自行承担；

　　3、如将来条件许可，乙方在办理房屋产权证、土地证和有关部门审批手续时，如需甲方提供与之有关的手续资料，甲方及甲方相关人员不得以任何理由拒绝阻挠；

　　4、如房屋再次拆迁安置时，就该房屋和该房屋涉及土地的赔偿、补偿和安置等权利和利益全部归乙方所有；如需甲方提供与之有关的手续资料，甲方及甲方相关人员不得以任何理由拒绝阻挠；

　　5、如甲方违约，甲方赔偿乙方违约金为乙方支付给甲方的款项、乙方装修

　　款项、加上上述款项的月息2分利息的总和；

　　6、当甲方出现因继承、赠与或其它涉及产权所有人变化时，新的产权所有人承担甲方全部责任；

　　7、甲方承诺即使本存在本协议与政策条款有不符合的情况下，甲方也不会以合同的无效性作为理由而拒绝履行本协议条款。

　　第五条：未尽事宜，双方另行协商签订补充条款，如补充条款与本协议有冲突，以补充条款为准。

　　第六条：协议签订地点：

　　第七条：本协议经双方签字生效。

　　甲方：

　　电话：

　　甲方房屋共有人

　　甲方房屋相关人

　　日期：

　　乙方：电话： 日期：

　　见证方：

　　电话：

　　日期：

买卖合同范文 篇3

　　供方：合同编号：

　　需方：签订地点：

　　按照郑州市烟花爆竹安全管理有关规定，本着互惠互利的原则，经双方协商一致，就20xx年春节期间烟花爆竹商品配送事宜签订如下协议：

　　一、商品类别、数量、单价、金额(详细品种见附表)

　　二、双方严格按照河南省和郑州市及各区有关烟花爆竹安全管理政策、规定执行。

　　三、需方有义务向消费者宣传安全燃放方法，告知消费者严格按照产品包装箱上的说明及警示要求正确燃放。

　　四、技术标准：执行GB10631-20xx国家标准，凡因质量问题发生事故由供方代表厂方先行赔付。

　　五、运输方式及费用负担：供方将需方订购的配送到需方指定地点，配送运输费用由供方负担。

　　六、交货地点及验收：需方在郑州市内的烟花爆竹销售网点。

　　七、包装标准、包装物供应与回收：纸箱包装，包装回收。

　　八、结算方式及期限：现金结算，概不赊欠。

　　九、违约责任及解决方式：双方严格履行合同，若发生纠纷，双方友好协商解决;若一方不满意可申请仲裁或起诉。

　　十、其他约定事项：本销售季节过后，未销完的包装完整的'整箱商品,可凭进货单据到供方指定地点办理商品代存手续。

　　十一、需方不得购进非法产品和假冒伪劣商品;否则，由此产生的一切后果由需方承担全部责任。

　　十二、本协议一式两份，双方各执一份。

　　供方：

　　地址：

　　负责人：

　　电话：

　　需方：

　　地址：

　　负责人：

　　电话：

　　签订时间：20xx年月日

买卖合同范文 篇4

　　机动车财产所有权转移的时间，在二手机动车买卖合同纠纷案件、机动车保险合同案件及有些交通事故损害赔偿案件中均有重大的法律意义，决定着当事人对车辆风险的承担或利益的得失。而对机动车买卖中机动车所有权转移的时间，在理论与实践中有两种不同意见。第一种意见认为：买卖双方当事人到车辆管理部门办理过户手续后，车辆所有权方为转移。第二种意见认为：车辆交付时起，所有权转移。意见的分歧造成各地的判决结果迥异。

　　我们赞同第二种意见。

　　一、现行法律法规关于机动车登记的性质为“准予上道行驶登记”。

　　XX年施行的《中华人民共和国道路交通安全法》第八条明确规定：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道行驶的，应当取得临时通行牌证。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》亦规定了已经注册的登记的机动车，发生所有权转移的应当及时办理转移登记;申请机动车转移登记，当事人应当向登记该机动车的公安机关交通管理部门提交所有权转移证明的证明、凭证。以此规定表明了机动车所有权转移是不以注册登记为条件的，恰恰相反机动车准予上道行驶登记需提交所有权转移证明、凭证——机动车所有权转移在先，上道行驶登记在后。

　　事实上XX年6月,《公安部关于机动车财产所有权转移时间问题的复函》就确认“根据现行机动车机动法规和有关规定，公安机关办理机动车登记是准予或者不准与机动车上道行驶的登记，不是机动车所有权登记”。因此，现行的车辆登记只是一种行政管理手段，将车辆管理部门办理登记的时间作为机动车所有权转移的时间没有法律依据。

　　二、机动车财产所有权转移时间以“交付为原则，以约定为例外”。

　　机动车在民法上是动产的一种。目前的法律(仅指全国人大及其常委会制定的法律)对汽车的买卖中所有权何时转移没有特殊规定。《民法通则》第七十二条规定： “财产所有权的取得，不得违反法律规定，按照合同或者其他合法方式取得财产的，财产所有权从财产交付时起转移，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。” 这一条规定，表明财产(包括动产，也包括不动产)所有权的转移，如果法律没有特殊规定或者当事人也没有特别约定，财产所有权从交付时起转移。依合同法，所谓买卖合同就是指出卖人转移标的.物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《合同法》对标的物所有权转移时间的规定，完全与民法通则的规定相同。该法第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”所谓法律另有规定，目前的法律涉及动产财产所有权转移问题有两项：一是海商法，二是民用航空法。海商法第九条第一款规定：“船舶所有权的取得、转让和消灭，应当向船舶登记机关登记;未经登记的，不得对抗第三人。”民用航空法第十四条第一款规定：“民用航空器所有权的取得、转让和消灭，应当向国务院民用航空主管部门登记;未经登记的，不得对抗第三人。”

　　值得注意的是《最高人民法院研究室关于如何认定买卖合同中机动车财产所有权转移问题的复函》和《最高人民法院关于购买使用分期付款购买的车辆从事运输因交通事故造成他人财产损失保留车辆所有权的出卖方不应承担民事责任的批复》对机动车财产所有权转移时间问题做出了更为明确的答复。

买卖合同范文 篇5

　　卖方(以下简称甲方)：___________________

　　地址：___________________________________

　　法定代表人：____________________________

　　买方(以下简称乙方)：___________________

　　地址：___________________________________

　　法定代表人：____________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买____________达成如下协议。

　　第一条本合同的标的物为___________________________________________

　　第二条甲方同意受让本合同交易标的物的成交价款为人民币_____________________元(小写：_______万元)整。

　　第三条交付期限

　　甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该__________________交付给乙方。

　　第四条该合同生效后，甲乙双方应备齐有关资料共同向行政主管机关申请办理转移登记，完成交易标的物的产权转移登记手续。

　　第五条在登记主管机关核准转移登记申请以前，有关交易标的物的产权瑕所引起的风险、责任仍由甲方承担;自行政机关机关核准转移登记申请后，有关交易标的物的一切风险和责任由乙方承担。

　　第六条自行政机关核准转移登记申请之日起____个工作日内，甲方将交易标的物按现状移交给乙方。

　　第七条该合同的生效条件

　　如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同不生效。

　　第八条本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由双方持送有关部门。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　签订日期：_____________________

　　签订地点：_____________________

买卖合同范文 篇6

　　合同效力是法律赋予依法成立的合同所产生的约束力。合同的效力可分为四大类，即有效合同，无效合同，效力待定合同，可变更、可撤销合同。

　　实践中房屋买卖合同效力纠纷时有发生。房屋买卖纠纷涉及到产权、价款、面积、原承租户的利益等多种问题，但都离不开买卖合同的有效性问题。合同属无效合同归纳起来，主要有以下几种：

　　1、房地产分离出卖，合同无效。

　　由于房屋是建筑在土地上的，为土地的附着物，具有不可分离性，因此，房屋的.所有权通过买卖而转让时，该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让或随房屋转移。如果出卖人将房产和土地使用权分别卖与不同的买受人，或者出卖房屋时只转让房屋所有权而不同时转让土地使用权，买受人可以提出这种买卖合同无效。

　　2、产权主体有问题，合同无效。

　　出卖房屋的主体必须是该房屋的所有权人。非所有权人出卖他人房屋的，其买卖行为一般无效。房屋的产权为数人共有的，必须征得共有人同意才能出卖。出卖共有房屋时，须提交共有人同意的证明书。部分共有人未取得其他共有人同意，擅自出卖共有房屋的，其买卖行为一般认定无效。

　　3、侵犯优先购买权，合同无效。

　　房屋所有人出卖共有房屋时，在同等条件下，共有人有优先购买权。房屋所有人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。房屋所有人出卖房屋时侵犯共有人、承租人优先购买权的，共有人、承租人可以请求法院宣告该房屋买卖无效。

　　4、非法转让，合同无效。

　　主要包括转让（含买卖）下列房地产：

　　①司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的；

　　②依法收回土地使用权的；

　　③权属有争议的；

　　④法律、行政法规规定禁止转让的其他情形。

　　总之，应对房屋买卖的合同效力纠纷是一个复杂的过程，实践证明，由具备一定法律知识和工作经验的律师来处理，既可以防范法律纠纷，也可以更好地解决法律纠纷，最大限度地避免或降低经济损失，有效地保障您的合法权益。为了更好地帮您解决房屋买卖的合同效力问题，防止陷入法律误区，您可以通过委托当地有经验的律师为您提供专业的法律服务，使您的合法权益得到最大限度的保护。

买卖合同范文 篇7

　　甲方(出卖人)：_________身份证号码：_________住所：_________　　

　　乙方(买受人)：_________身份证号码：_________住所：_________　　

　　甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：

　　第一条 基本情况　　甲方自愿将其享有所有权的车辆有偿转让给乙方。车辆信息如下：　　车主名称：__________;号牌号码：__________;厂牌型号：_________;发动机号：_________;车架号：_________

　　第二条 购车款项的约定　　购车款为__________元(大写：__________)。

　　第三条 购车款的支付

　　1、乙方于月同甲方当面验收车辆及车辆相关手续，如果乙方需要办理车辆过户、转籍手续，那么甲方接到乙方通知后，应无条件协助乙方办理车辆过户。车辆过户过程中发生的费用由_乙方_承担。

　　第四条 甲乙方责任

　　1、车辆在月时之前发生的交通事故及违章都由甲方负责。

　　2、车辆在月之后发生的交通事故、违章以及一切与黑__________车辆有关事宜都由乙方负责。

　　第五条 其他

　　1、 本合同一式两份。本合同在双方签字后生效。

　　2、 车款一次付清，卖方提供车辆过户手续。　　

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_________

买卖合同范文 篇8

　　签约地点：____市

　　甲方：乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方向甲方供应中国XX公司A级重交通道路石油沥青等相关事宜，特订立本合同。

　　第一条商品名称、规格型号、单位、供货性质、数量、供货时间

　　第二条单价沥青单价

　　①沥青出厂价

　　②运费

　　③乙方服务费。其中：

　　①沥青出厂价5235元吨。

　　②运费，运费运价215;里程。运价执行0.48元吨183;公里。里程以实际公路运输里程为准。

　　③乙方服务费：50元吨。

　　第三条质量标准、验收方法依照交通部道路石油沥青GF40-规范执行。沥青到货时，随车附带出厂合格证与对应的完好铅封，缺一不可。由甲方在沥青交付时对质量进行检测验收。合格甲方卸货。否则应拒绝卸车，并及时通知乙方。无论任何情况下，甲方卸车即视为认可乙方所供应该车沥青的质量。甲方检测验收的时限为货到之日起12小时内。如果检测结果合格，甲方应当在货到之日起36小时内卸完沥青，否则，自货到之时后36小时起，甲方按照每车每24小时1000元的标准应向乙方支付押车费。不足12小时的按照每车500元计算，超过12小时不足24小时的按照每车1000元计算。对于甲方提出的沥青质量异议，乙方接到通知后，在5个工作日内，会同甲方共同完成：

　　①现场封存车辆→

　　②取样→

　　③送新疆交通科学研究院进行检验→

　　④检验结果确认的全过程工作。新疆交通科学研究院出具的检测报告载明的检验结果作为沥青质量是否符合合同约定的最终依据。如果检验结果符合合同约定，甲方负担因沥青检测所发生的所有费用，包括检测费、差旅费、押车费等。如果检测结果不符合合同约定，则由乙方承担，乙方并负责退货及处理其后的'39;一切事宜，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。沥青数量以甲方实际收到的数量为准，即，以乙﹑丙双方书面确认的、业经实践证明能够提供客观、公正计量服务的计算机构或计量衡重点出具的衡量计量单上载明的沥青实收净重为准。

　　第四条包装、运输方式、费用负担及供货保证包装为散装。全部采用沥青专用保温罐车（汽车）通过公路运输的方式运输。运输组织由乙方负责。运费由甲方承担，已含在沥青单价中。除非有免责事由（如道路阻断﹑封闭﹑交通管制﹑运输途中车辆出现无法继续行驶的故障等），乙方保证所供应沥青按照甲方指定日期到达。

　　第五条交付地、收货人交付地：巴里坤县奎苏镇北收货人：西安XX项目部

　　第六条付款方式及结算

　　1、付款方式，先款后货

　　2、甲方预付定金人民币：壹佰万元整。

　　3、结算，结算时沥青数量以甲方实际签收量为准，结算时货款多退少补，乙方并向甲方提供合法的货款发票和运费发票。

　　第七条合同的生效、变更本合同自双方签字盖章后生效，由于不可抗力（如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件）导致不能完全或部分履行本合同权利、义务的，由双方协商一致可变更或解除本合同。

　　第八条违约责任

　　1、乙方违约情形应当承担的责任：供货时间、供货数量、供货质量不符合合同约定，致使甲方停工或无法按计划正常冬储沥青的赔偿因此所造成的直接经济损失的20%。没有按照约定处理甲方提出的质量异议的视为质量不合格；

　　2、甲方违约情形应当承担的责任；不（拒绝、拖延、推诿）按照本合同约定付款或支付押车费等应当支付的款项的承担应当付款总额的20%违约金。不按照合同约定的时限检测验收视为质量不合格不按照约定配合乙方处理所提出的质量异议的视为质量不合格

　　3、其他；除上述本条

　　1、2款列举的情形外，在履行本合同过程中如一方违约，应向对方支付违约部分的20%的违约金。违约一方还应承担对方主张权利所支付的律师代理费、差旅费等。

　　第九条争议解决办法在本合同履行过程中，发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，在合同签订地人民法院通过诉讼解决。

　　第十条其他约定由于中燃油政策变动或其他不可抗拒因素（如地震、战争），致使乙方不能正常履行本合同时，本合同自动解除，在此情况下，乙方应在2个工作日内及时书面通知甲方，自通知之日起，乙方应将扣除已供沥青价款后多收取的沥青款及相关费用在5个工作日内全部退还甲方，甲方应将计算已收到乙方供应的全部沥青价款减去滚动支付的总额后少支付的沥青款及相关费用在5个工作日内全额退还乙方。

　　第十一条安全与环保责任乙方对所供产品可能引发的安全与环保责任随产品所有权的转移而转移。

　　第十二条本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方：乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：签约时间：签约时间：传真：传真：

买卖合同范文 篇9

　　上诉人：于某，女，x年7月28日生，汉族，##软件有限公司工程师，住##市##区##镇6号楼4单元602号

　　被上诉人：蔡某，男，1x年5月5日生，汉族，北京##医疗器械有限责任公司法定代表人，住北京是海淀区##镇##号楼##单元##号

　　上诉人因蔡某诉于某房屋买卖合同纠纷一案，不服昌平区(x1)昌民初字第##号判决书，现提出上诉。

　　上诉请求：

　　1、一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误，，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审

　　2、一二审诉讼费用全部由被上诉人承担

　　事实与理由：

　　一、一审判决认定事实不清。

　　一审法院认定按照合同约定上诉人于某应承担个人所得税的事实是错误的。

　　首先，要查清本案的事实部分，我们需要了解上诉人和被上诉人以及居间公司之间就房屋买卖交易过程中一系列细节约定。x0年8月21日上诉人通过鑫尊置业居间公司和被上诉人签订房屋买卖合同，签订合同时，上诉人多次反复向居间公司和被上诉人核实税、费项目，得到肯定的答复是，卖方只有一套房产，并满五年，不存在个人所得税，并且居间公司经纪人国红吉亲笔列出清单(证据四)，及上诉人对国红吉做的录音证据三，以及《房屋买卖合同》第六条(二)项关于出卖人承担的税、费中都清楚的表明，出卖人应该承担的税费中不包括“所得税”，也就是讲，不会有个人所得税发生，这是出卖方以及居间公司给买受人的真实的意思表达，上述证据足以让买受人相信，买卖合同中时产生的所有费用中不包括“个人所得税”，在此信任的基础上，买受人在第六条(四)项买受人愿意承担出卖人应当承担的税、费这一项的约定下，买受人愿意承担的税、费就是第六条(三)项下指明的第8项“契税”，和第六条(二)项下指明的第9项“土地出让金或土地收益”，这才是上诉人签订合同时的真实意思表达，也是买卖双方关于《房屋买卖合同》达成合意的前提条件之一，也不存在约定不明的情况。该份《房屋买卖合同》第六条关于税、费相关规定第(一)项之所以用罗列的方式清晰的表达所有应该缴纳的税、费，并在(二)、(三)项缴纳义务主体栏中通过填表“√”或“×”的形式约定清楚，就是为了防止合同出现歧义，如果关于“个人所得税”真的如被上诉人所言，应该有上诉人缴纳，那签订合同时就应在买受人承担的税、费一栏中通过填表打“√”的形式写清楚。通过对上述买卖双方意思和语境的分析，以及相关证据的佐证，可以清晰的看到，一审法院在审理本案时，没有深入调查签订合同的背景和了解买卖双方真实的意思表达，错误的机械套用《房屋买卖合同》相关条款，做出错误的裁判。

　　其次，一审法院认定，上诉人违约日期应该从x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋实际过户之日止是错误的。我们认为在争议没有解决之前，上诉人有理由不履行相应的义务，真实情况是，x1年10月26日下午，交易双方和中介在昌平建委开始办理过户手续时，中介拿出一些过户材料要求卖方签字，卖方拒绝签署《满五年唯一生活用房证明》，并借口上厕所，离开过户大厅，后始终没有出现，当天无法完成过户。10月至11月，买方多次催促中介(国红吉)解决问题，并曾到中介店找中介协商，中介说卖方应当签字，不应该产生个税，另外签署合同时，中介讲，如果有清单之外的其他税费，中介会承担，因此，买方没有同意支付个人所得税。x1年11月11日卖方在明知买方已经交付一半购房款，并将另一半购房款汇入卖方账户的情况下，为了获取不法利益，隐瞒不止一套住房并需要缴纳个人所得税的真实事实，采取欺骗手段，骗骗取中介和买方的信任，称其房屋不需要缴纳个人所得税，达到促成交易的目的，至此引发矛盾后，卖方不是采取积极的方式解决矛盾，而是通过律师来歪曲合同签订的原意，蒙骗一审法院，骗取违约金和律师费达13万多元，而一审法院根本没有深入了解案件背后的真实交易意思，且没有认真分析研究合同约定的条款内容，草率做出错误判决。在本案开庭审理过程中，卖方诉请的违约金是五万二千一百六十二元五角，而律师费却高达8万元。在中国，当事人为了5万多元利益，却承担8万元的律师费案件是不是就这个案件出现了。而且一审法院根本没有考虑到案件背后的真实交易情况，做出极其荒唐的判决，本案的判决结果，我们认为完全是一起卖方恶意不履行合同，律师参与挑起诉讼，法官极其不负责的`草率错误判决。

　　二、一审判决认定事实证据不足。

　　一审法院认定上诉人违约的事实有结婚证、《存量房屋买卖合同》、《公积金贷款补充协议》、查询单、详情单、收条、证人证言及当事人陈述等证据在案佐证。我们认为，这些证据并不能证明上诉人有任何过错，从上述内容我们可以清晰的知道，在本案的交易过程中，上诉人始终积极严格履行合同交易义务，并完成了高达162.5万的付款义务，(其中50%首付款按时付给卖方，剩余50%尾款也通过资金监管方式按时汇入卖方账户)，其主客观善意交易非常明显，上诉人如此善意行为，不可能也不会为了4400元的个人所得税而使自己产生无法过户的风险，因此一审法院认定在证据不足的情况下，对案件事实做出错误的认定。

　　三、一审法院适用法律错误

　　一审法院在认定事实不清、证据不足的情况下，错误适用《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条规定，做出错误判决。我们认为在违约责任没有划清的情况下就适用《房屋买卖合同》第九条的规定是错误的，上诉人在整个交易过程中都是积极和善意的，由于被上诉人的欺骗行为，为了促成交易，才导致过户失败，责任不在上诉人。同时关于律师费一节，一审法院适用第九条(四)出卖人或买受人任何一方违约，违约方除了依据本条前三款约定承担违约责任外，还应赔偿守约方因主张债权而支付的律师费(但赔偿的律师费不应当超过房屋总价款的5%)，如一方违约导致上述交易无法完成的还应赔偿守约方向居间人支付的佣金。且不讲该条款是格式条款，有违公平诚信的原则，显失公平。但该条适用的前提是守约方因主张债权而支付的律师费，我们先不论到底谁是守约方，该条被上诉人主张的债权是多少，我们在判决书中并没有看到，实际也不存在有债权的事实，x1年4月8日上午 11时，回龙观法庭民事案件开庭笔录第三页第五行，被上诉人的代理人已经明确请求变更了诉讼请求，变更的结果是被上诉人主张违约金48750.00元、律师费8万元。这和主张债权没有任何关系，何来因主张债权而支付的律师费的判决，且律师费开庭时被上诉人并没有发生，是事后补证的，应属无效证据，这点从一审x1年4月8日开庭笔录第10页倒数第三行法官的问话中能得到印证，法官：“律师费必须要先交”，否则法院无法支持” 。但是一审法官还是错误的支持了无效的证据。律师费的诉讼，我们认为也是被上诉人和律师合伙串通，试图通过法院错误判决达到骗取律师费的目的，从整个庭审和上诉人交易的主观目的性都可以看出上诉人的恶意。

　　最后，在一审判决书第二页第二面倒数第9行，法官也作出了错误的表述，“被告应当按照合同约定将房屋过户给原告蔡某”，而实际情况是“原告应当按照合同约定将房屋过户给被告于某”，第一页第二面第13行，原告的诉求是“判令被告向原告支付违约金51675.00元”，而在第三页第一面第9行判决“被告人于某给付蔡某违约金52162.50元”，连关键的金额都搞错了。可见本该严肃的判决书，从认定事实、证据采信、到适用法律到判决书的表述都出现了严重的错误，是一份典型的畸形错误判决。

　　人民法院的审判应该是一项非常严肃的工作，从一审法院这份漏洞百出的判决书上，法官的随意性可见一斑!这样的法官执法，其公正性能令人信服吗?法治国家的目标能实行吗，一次不公的裁决比多次不平的举动为祸尤烈，因为这些不平的举动不过弄脏了水流，而不公的裁判则把水源败坏了。

　　综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审，一二审诉讼费用全部由被上诉人承担

　　上诉人

　　年 月 日

买卖合同范文 篇10

　　甲方（卖方）：

　　乙方（买方）：

　　丙方（中介方）：

　　甲乙丙三方在平等自愿的基础上，经协商一致，订立本合同，以资信守。

　　第一条房地产基本情况

　　经丙方居间促成，甲方将其所有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产）转让给乙方。该房地产基本情况如下：

　　（一）该房屋位于，房屋类型，结构，楼层，建筑面积平方米，土地使用权面积平方米，附带车库约平方米，阁楼约平方米，装饰装修情况为。

　　（二）该房屋所有权证号：_____________，该房屋占用范围内的土地所有权为：_____________，土地使用权取得方式：【出让/划拨/其它】，土地使用权证号：_____________。

　　（三）附随该房屋一并转让的设施、设备包括：_______________________________________。

　　第二条甲方担保

　　（一）权利担保。甲方对转让房地产的权属提供如下担保：

　　1、保证该房地产是符合国家及本市关于房屋上市的有关规定及政策，否则，由甲方承担全部责任；

　　2、该房地产的权利被限制情况为：□A.甲方承诺对该房地产享有完全的处分权，交易时不存在被查封、抵押及共有权人不同意出售等权利瑕疵和负担，保证乙方不受第三人合法追索；□B.该房地产在交易前已经设定抵押，抵押权人为：，甲方应于前办理抵押注销手续。

　　3、若该房地产在交易前已存在有关税费及设施安装费等债务纠纷，甲方应在申请办理房屋产权过户前办妥结清，如有未清事项，由甲方承担全部责任；

　　4、因该房地产存在权利负担或债务纠纷而引发诉讼等争议处理程序给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。

　　（二）质量担保。甲方保证所出售的房屋符合国家强制性标准，具有通常的居住使用功能，交易之前邻里之间无公用面积纠纷等矛盾，否则，由甲方承担全部责任；在保修期内出现内在结构和质量问题的，甲方应当积极协助乙方向责任第三方主张权利。

　　第三条成交价格

　　该房地产按套计价，成交总价为人民币_____________元整【￥_____________】（以下均以人民币结算），该成交价款包括：【□A仅指该房地产及其附属设施本身价格；□B还包含附随房屋一并转让的设施、设备价格】

　　第四条付款方式和期限

　　（一）本合同签订之日，乙方应向甲方支付定金元整，作为购房担保。在申请办理房屋产权过户前，甲方毁约的，双倍返还乙方定金，乙方毁约的，无权要求甲方返还定金。完成房屋产权过户申请手续签字后，定金抵作购房款。

　　（二）为督促甲方及时履约，乙方可以预留元整作为履约保证金，此款在甲方实际交付房屋、结清应付费用、房地产权全部过户至乙方名下之日结清。

　　（三）除定金、保证金之外的剩余房款_____________元整【￥_____________】，甲乙双方约定采取以下第种付款方式：

　　□A.乙方应于甲乙双方完成房屋产权交易过户申请手续签字之日一次性付清。

　　□B.乙方采取贷款方式付款

　　1、乙方应于给付甲方首付款元整，剩余房款元整申请贷款。

　　2、乙方应于向贷款机构提交贷款申请的相关资料，并配合贷款机构进行贷款调查、审查和审批等手续，甲方应协助乙方办理贷款手续。贷款部分的房款应于贷款机构放款的当日直接给付甲方。

　　3、如贷款机构实际审批贷款额不足以支付房款余额或贷款未获批准的，双方约定按以下第_____________种方式处理：

　　a.乙方应于贷款机构出具贷款承诺函之日起三个工作日内补足应交款。

　　b.合同终止，甲方应在合同终止之日起三个工作日内退还乙方已付所有款项。

　　c.甲乙双方约定的其他付款方式：

　　第五条房屋交付

　　（一）甲方应于腾出该房屋，交付给乙方占有、使用，并移交该房屋房门钥匙，作为房屋转移占有的标志。

　　（二）该房屋交付时，甲乙双方应共同对附随该房屋一并转让的设施、设备及装饰装修情况进行清点查验，并办理书面交接手续。

　　甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡本合同记载的各项设施、设备及装饰装修被损坏、拆除的，甲方应按购置同等设施、设备的市场新品价格或修复同类工程的市场价值承担赔偿责任。

　　（三）交付日前，房屋所产生的水、电、有线电视、通讯、物业等各项费用由甲方承担，应在房屋交付前结清；以上费用的付讫凭证交乙方查验，如有未清事项，乙方有权从履约保证金中直接抵扣上述欠费。交付日后所产生费用由乙方承担。

　　（四）房屋风险责任自房屋交付之日起转移给乙方承担。

　　（五）甲方应于前将落户于该房屋的户籍关系迁出。

　　第六条产权过户

　　（一）甲乙双方同意于，共同应携带相关资料向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记，并按照规定的期限和条件及时、全面地履行相关手续和提供完备资料；在乙方领取《房屋所有权证》后7个工作日内，甲乙双方共同向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。

　　（二）房产登记机关准予登记的，双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。

　　（三）办理产权交易过户手续所发生的税费按以下第_____________种方式承担：

　　□A.甲乙双方按国家和本市的相关规定各自承担；

　　□B.__________________________。

　　（四）甲方应及时协助乙方办理公共维修基金、物业等房屋附属事项过户手续。

　　（五）在房地产权过户未办理完毕前，如遇规划拆迁，甲方应积极协助乙方办理相关拆迁手续，有关拆迁安置补偿的权利和义务均归乙方享有和承担。

　　第七条违约责任

　　（一）除贷款机构的原因外，乙方未按本合同约定期限付款的，每逾期一日，乙方应按逾期未付款的万分之五向甲方加付违约金；逾期超过日的，甲方有权解除本合同；甲方解除合同的，应书面通知乙方。乙方应按该房地产成交总价的20%向甲方支付违约金，并承担此次交易中双方的全部交易税费。甲方应自解约通知送达之日起三个工作日内退还乙方除违约金和应付税费之外的已付款。

　　（二）除不可抗力影响外，甲方未按本合同约定期限交付房屋或迁出户籍关系的，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的万分之五支付违约金，违约金可从履约保证金中直接抵扣；逾期交房超过日的，乙方有权退房；甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息（按月利率1%计算），并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。

　　（三）甲方或乙方未如约履行义务，造成交易过户延期的，每逾期一日，违约方应向对方支付100元违约金，直至实际履行完毕之日止。因甲方过错造成乙方不能在本合同签订之日起天内完全取得房地产权属证书的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息（按月利率1%计算），并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。

　　（四）本合同签订时甲方故意隐瞒该房屋已出卖给第三人或已抵押的事实，或者本合同签订后甲方又将该房屋出卖或抵押给第三人，导致本合同目的不能实现的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息（按月利率1%计算），并按照乙方已付购房款的一倍支付违约金。

　　（五）甲方或乙方不履行本合同其它约定或违背诚信原则，导致本合同目的不能实现的，另一方有权解除合同；本合同被解除的，参照本条第1、2款执行。

　　第八条中介服务

　　（一）丙方为甲乙双方提供以下服务：提供真实有效的订约信息；充当订约介绍人和撮合人；提供法律咨询，拟定合同文本并协助、指导订立合同；协助办理或代办交房、过户及贷款等手续；为双方签订和履行房屋买卖合同创造便利。丙方在办理委托事务中需缴纳的手续费、工本费、材料费及印刷费等费用概由委托方承担。

　　（二）中介服务费按房屋成交总价的2%收取，共计元整【￥】，由承担，应于付清。甲乙双方未能交易成功的，中介费不予减免；甲乙双方自愿解除合同的，双方各承担50%；若甲方或乙方违约或违背诚信原则导致未能交易成功的，由违约方或过错方承担全部中介费。

　　（三）甲方或乙方不按时支付中介费的，每逾期一日，应按未付费用的3%向丙方加付违约金；本合同签订后，甲乙双方不付清中介费而私下交易或通过其他居间方成交的，应共同向丙方承担双倍中介费。

　　（四）丙方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介费，造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

　　（五）在本合同签订之日，甲方应将房屋所有权证、土地使用权证、原购房合同书及房款（含车库）交付凭证、契税发票以及其它一切交易过户所需的资料交给丙方暂时代为保管，丙方出具收到凭证。办理产权过户手续时，丙方及时提供。若以上证件不能交给丙方保管，甲乙双方商定，将定金交给丙方代为保管，待房屋产权过户至乙方名下后，丙方将定金交付给甲方抵作购房款，若甲方或乙方毁约，适用定金罚则。

　　第九条补充或变更约定事项（对以上条款的变更约定，效力优先于原约定）。

　　第十条其他条款

　　（一）本合同未尽事项，由当事方另行议定，签订补充协议。

　　（二）本合同在履行中发生争议，三方应协商解决。协商不成时，可依法起诉。

　　（三）为办理贷款或产权过户手续，甲乙双方另行签订的房屋转让合同与本合同不一致的，以本合同为准。

　　（四）本合同自三方签字或盖章之日起生效；本合同一式三份，三方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____________年_____________月_____________日

买卖合同范文 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经过友好协商，基于自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的作品事宜，达成如下协议：

　　第一条

　　作品概况

　　第二条

　　作品权属

　　甲方应保证对本合同第一条所列作品拥有所有权及处分权并拥有足以对抗任何第三人的权利，同时甲方应如实披露作品瑕疵。

　　第三条

　　交易价格

　　经甲、乙双方确认，本合同交易作品的价格合计为：___________元人民币，甲、乙双方均应对本合同约定的交易价格保密，任何一方因泄露交易价格给对方造成损失的应承担赔偿责任。

　　第四条

　　付款方式

　　乙方应于___年___月___日前将上述款项付至甲方银行账户。

　　第五条

　　作品的交付及验收

　　甲方应自本合同签订之日起___日内将作品交付给乙方。甲、乙双方应于交付时进行验收：

　　1、验收方法：双方书面确认。

　　2、验收标准：符合本合同第一条所列作品概况，包括作者、年代、规格尺寸、质地、保存现状、瑕疵及备注内容。

　　3、验收结束后，甲、乙方应通过以下方式对交付的作品进行确认：甲、乙方应于作品的正视、俯视、底视照片进行签字确认。

　　第六条

　　乙方于以下情形有权中止交易：有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵披露等方面存在不实之处。上述情形经查证属实的，乙方有权解除合同，如乙方已支付交易款项，则甲方应于___日内退回，逾期则应按日分之的标准承担违约金。

　　第七条

　　甲方的取回责任

　　本合同解除的'，甲方应于___日内取回作品；逾期未取回的，乙方可收取合理的保管费。甲方要求采用邮寄方式取回的，应以书面形式向乙方提出，邮寄、保险的费用由甲方承担，乙方不承担货交承运人之后的损失赔偿责任。

　　第八条

　　违约责任：

　　1、甲方在作品权属、真伪、瑕疵披露等方面存在不实之处的，应按本合同约定的交易价格双方向乙方进行赔偿。

　　2、乙方未按约定支付交易款项的，逾期不支付则应按日分之的标准支付违约金。

　　第九条

　　不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十条

　　1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用____（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十一条

　　解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十二条

　　补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十三条

　　合同效力

　　本合同自甲、乙双方签字之日起生效。有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

　　第十四条

　　争议的处理

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　（1）提交________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向□甲方□乙方人民法院起诉。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

买卖合同范文 篇12

　　出卖方(甲方)：

　　购买方(乙方)：

　　买受人：

　　第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条：质量标准：电炉合格料规格：外型尺寸：≤500×500mm。厚度：重

　　第三条：交货方式、地点及收货人：汽运到站：买受人指定货场。

　　第四条：检验标准、方法、地点及期限：买受人按合同规定对相关品种按照《废钢验收标准(试行)》现场验收，同时出具验质结果。若出现质量异议，按相关《质量异议处理办法》协商解决。违禁物品每件罚款100——5000元，可从货款中扣除或按价折吨扣除。货到买受人指定地点24小时内完成卸车。

　　第六条、结算及资金支付：货到验收合格后，买受人根据财务挂帐额度分期支付现金。

　　第七条：合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门协调;协商或调解不成的，可依法向合同履行地的人民法院起诉。

　　第八条：本合同自20xx年10月1日起生效，到20xx年10月31日止。

　　第九条：本合同一式肆份，出卖人贰份，买受人贰份，双方签字盖章生效。

　　出卖方(甲方)：_____________

　　购买方(乙方)__________________

　　____年____月____日

买卖合同范文 篇13

　　甲方：_____

　　乙方：_____惠暖舒适家居

　　1、 工程概况

　　1) 工程地址：_____

　　2) 工程内容

　　3) 工程造价

　　总造价：_____

　　2、 付款方式：_____

　　1) 合同签订即付合同款20%作为定金￥ 2)管道铺设完毕打压完成(8公斤)付合同款30% ￥ 3)暖气片安装完毕打压完成(8公斤)后一次性付清合同款50% ￥

　　3、工程期限

　　管道施工 天 ， 暖气片施工天 (甲方应在暖气片安装前至少10天提醒乙方备货，否则延误工期所带来的损失由甲方承担)，地暖施工天。

　　4、 双方责任

　　甲方责任：_____

　　1、甲方在乙方施工前，负责协调清理施工现场的前期垃圾，创造现场施工条件;

　　2、施工过程中，如遇须报物业、消防、政府等有关部门确认，由甲方负责处理，并承担相关费用;

　　3、施工过程中，如在地面开槽走管，切断原有水路电路，甲方应配合乙方修复

　　乙方责任：_____

　　1、乙方须按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度;

　　2、乙方负责设备及附件的购置、运输、安装及交付甲方使用;

　　3、由乙方原因造成工期延期或设备损坏，应由乙方负责。

　　5、 工程验收及保修

　　1) 设备及材料进场甲方负责验收;设备的数量、规格及外观无异常乙方开始施工

　　2) 管道质保50______年(管道质量带来的损失由乙方完全负责)，暖气片质保20______年(保修期内铜铝复合暖气片坏了不维修，直接换新的)，保修期从乙方安装完毕后的验收单日计算

　　3) 在保修期内因产品质量引起的故障，由乙方负责维修，因甲方操作等人为因素引起的故障，乙方负责排除。

　　4) 工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应自接到通知后2天内组织验收，填写工程验收单。甲方无正当理由不参加工程验收或到期未提出异议即视为验收合格，并在3日内结清余款。如甲方在竣工验收合格后3日内或其他原因未向乙方付清全部余款，则视为甲方自愿放弃保修权及终生维护权。

　　6、 其他约定条款

　　1) 乙方施工时，甲方提供施工用水、用电、一袋水泥、两袋黄沙，由乙方负责设备安装后的土建修补及填充工作。

　　2) 工程阶段成品在装潢期间必须被保护，非乙方造成的破坏乙方不负责任，如需乙方维修，乙方酌情收取合理费用。

　　7、 附则

　　1) 本合同一式两份双方各执一份，同具法律效益

　　2) 本合同自双方签字(盖章)后生效

　　3) 合同未尽事宜，双方作出补充协议，与本合同具同等法律效益

　　8、 补充协议

　　甲方：_____ 乙方：_____

　　电话：_____ 电话：_____

　　开户行：_____ 账号：_____

　　日期：_____ 年______月______日 ______年 ______月______日

买卖合同范文 篇14

　　买方：（以下简称甲方）　　卖方：（以下简称乙方）　　甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：　　

　　第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：　　车号：颜色：　　产地：型号：　　发动机号码：（拓印粘贴）　　底盘号码：（拓印粘贴）　　

　　第二条：甲方向乙方支付车款人民币万元。包括三部分：定金、

　　第一笔车款和其余部分车款。　　

　　第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金万元，____日内再支付

　　第一笔车款现金万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。　　

　　第四条：乙方在收到甲方

　　第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具，

　　第一买卖。(本文来自于范-文-先-生-网)瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。　　

　　第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。　　

　　第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。　　

　　第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。　　

　　第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。　　

　　第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。　　

　　第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。　　甲方：　　乙方 ：

买卖合同范文 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了维护消费者的最大利益，使甲乙双方的商品销售达到最大化，明确甲乙双方的权利义务，本着平等互利共同发展的原则，经双方协商签订本合同。

　　1、合同期内，乙方提供的商品必须经甲方审定验收合格，经信息维护后进行微机销售，乙方品牌增减也必须由甲方同意，修订合同后才能购进。

　　2、品牌_______________隶属________________部组，附牌_____________。

　　3、经营方式：租赁，乙方提供的商品售价必须为丰润区域最低价，如高于该区域市场价，乙方应向甲方赔偿信誉损失费5000元，且甲方有权对乙方清场。乙方须执行丰润区范围内同一零售价，同一活动打折内容。如有违反，一经发现乙方应向甲方赔付违约金3000元。

　　4、租金及结算方式：租金为________万元，从实际发生销售额当月销售款中扣除，不足部分从下月扣除，直至扣完。每月27日为结算日，租金扣完后，所发生的销售全额按月结算给乙方。

　　5、甲方因庆典、春节、中秋节等节日进行销售活动时，乙方应给予支持，与甲方共同开展促销活动，以扩大销量。商品促销与广告宣传费用由乙方负责承担。

　　6、乙方有义务解决因乙方提供商品质量问题引起的投诉并承担责任。

　　7、乙方不得经营合同规定以外的品牌商品，如需更改由甲方认可。

　　8、乙方进店装修需征得甲方同意，费用全额由乙方承担，并保证不得破坏甲方设施，出现装修事故由乙方承担全部责任。乙方装修完毕后，装修物所有权归甲方所有，撤场时不得损坏。

　　9、乙方在租赁期内，发生的.火灾、盗窃、涉及人身安全等意外事故造成的损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　10、乙方促销员是乙方派驻甲方门店代表，乙方负责或协助商品销售的专职人员，与甲方没有劳动关系，甲方对乙方促销员除提供必须的工作条件外，不承担与其劳动有关的任何责任。乙方派驻甲方门店促销员视同本店员工统一管理培训。乙方促销员应认真遵守甲方规章制度，与甲乙方签订三方协议;乙方促销员违反甲方管理规定或其它违法行为，甲方有权对其处罚或辞退，因其造成的经济损失由乙方承担。

　　购货单位(甲方)：________(公章)

　　供货单位(乙方)：______(公章)

　　法定代表人：______________(公章)

　　法定代表人：____________(盖章)

　　地址：____________________

　　地址：__________________

　　开户银行：________________

　　开户银行：______________

　　帐号：____________________

　　帐号：__________________

　　电话：____________________

　　电话：__________________

　　________年____月____日

买卖合同范文 篇16

　　一、案例

　　XX年11月21日，原、被告签订《工矿产品购销合同》一份，合同第三条交货地点、方式中约定“由供方(即原告)送货至需方(即被告)仓库或指定地点”。原告完成供货义务后，双方于XX年7月3日共同确认出具了一份《对账单》，载明被告尚欠原告货款155万余元，但对付款方式和付款地点未作约定。原告以接受货币一方所在地为履行地为由，向原告所在地法院起诉被告偿付货款。

　　二、分歧

　　对本案的履行地及其管辖法院存在不同看法：

　　第一种意见认为：双方共同出具的《对账单》，对付款方式和付款地点未作约定。根据《合同法》第六十二条第三项的规定，履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行。根据本案《对账单》，原告是接受货币的一方，本案的履行地应在原告一方，根据《民事诉讼法》第二十四条的规定，作为合同履行地的原告所在地人民法院法院对本案有管辖权。

　　第二种意见认为：本案的《对账单》是基于双方签订了《工矿产品购销合同》而成立的买卖法律关系，应以该买卖合同的履行地确定管辖，根据《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》，交货地点为该买卖合同的履行地，作为合同履行地的被告所在地人民法院法院对本案有管辖权。

　　三、管辖权的确定依据

　　买卖合同(即购销合同)纠纷管辖权的确定依据有《民事诉讼法》第二十四条“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖”的规定;《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》(以下简称《民诉意见》)第19条“以约定的交货地点为合同履行地;没有约定的，依交货方式确定合同履行地;实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的，以实际履行地点为合同履行地”;《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》(以下简称《规定》)“以约定的履行地点或交货地点为合同履行地。”;《民法通则》第八十八条 “(合同)履行地点不明确，给付货币的，在接受给付一方的所在地履行，其他标的在履行义务一方的所在地履行”;《合同法》第六十二条“履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行;交付不动产的，在不动产所在地履行;其他标的，在履行义务一方所在地履行。”、第一百四十一条“出卖人应当按照约定的地点交付标的物”、第一百六十条="">

　　四、合同履行地的理解

　　所谓“合同履行地”，通常认为是“合同规定履行义务的地点”，也即义务清偿地点。可具体到个案中，由于买卖合同是“出卖人转移标的物所有权于买受人，买受人支付价款”的法律行为，这决定了买卖合同是双务有偿合同，因此买卖合同的双方既是权利人又是义务人，不管是出卖人还是买受人都必须履行相应的'义务。具体说来，出卖人必须履行交付约定标的物的义务，而买受人则必须履行支付约定价金的义务。合同法对买受人的主要义务规定了三条(第159、160、161条)，要求买受人在约定的时间、地点，将约定价款的所有权转移给出卖人，对出卖人的主要义务规定了四条(第135、136、138、141条)，要求出卖人在约定的期限、地点，将标的物或提单交付买受人并转移所有权。既然存在买方主要义务履行地(即交付价款地)和卖方主要义务履行地(即交货地)，那么，买卖合同的主要履行地自然也应是两个(有些情况下可以合二为一)，还可能有一些与履行该合同有关的地点，如：货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，理论上讲这些有关地点均是合同履行地。

　　五、管辖的确定

　　既然一个买卖合同因有两个履行行为而有可能有两个以上不同的合同履行地，那么，这如何确定管辖法院呢?

　　《民事诉讼法》第二十四条规定“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖”，该规定是确定所有合同管辖的一般性规定，理应适用于确定买卖合同的管辖，按该条的本意，与买卖合同有关的履行地(包括接受价款地等)法院本应都有管辖权，但《民诉意见》对买卖合同的履行地作了专门规定，第19条“以约定的交货地点为合同履行地;没有约定的，依交货方式确定合同履行地;实际履行地点与约定不一致，以实际履行地点为合同履行地”。而《规定》对买卖合同的履行地作了最狭义的规定，仅以约定的履行地点或交货地点为买卖合同的履行地，其它地点(应包括价款接受地点等)均不应视为合同履行地。既然有了对买卖合同履行地的专门规定，那么，对买卖合同的履行地只能作狭义的理解，就不应按《民事诉讼法》第二十四条作广义的理解。还要值得注意的是《规定》和《民诉意见》第19条有冲突，因《规定》的颁布生效在后，故对买卖合同的履行地及管辖权的确定自然应适用《规定》。

　　对《规定》笔者的理解：

　　1、当事人在买卖合同中明确约定了履行地点或交货地点的，以约定的交货地点或履行地点为合同履行地，那么，上述地点的法院对本案有管辖权。

　　2、如果当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点，但在实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更原约定的地点，以变更后的约定确定合同履行地。否则，仍以原合同的约定确定履行地。这里的其他方式应包括双方实际已交付和接收地点，即以实际交货地点作为履行地而确定管辖。

　　3、当事人在合同中虽有约定的履行地点或交货地点，但未实际交付货物，且当事人双方住所地均不在合同约定的履行地，不依履行地确定案件管辖，即按被告住所地确定管辖。

　　4、当事人在合同中对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的，无论是否实际履行或交货，均不依履行地确定案件管辖，即按被告住所地确定管辖。

　　5、口头购销合同纠纷案件，均不依履行地确定案件管辖。即按被告住所地确定管辖。

　　六、存在问题

　　值得注意是如果当事人在合同中虽有约定的履行地点或交货地点，但未实际交付货物，且当事人一方住所地在合同约定的履行地，《规定》中没有明确如何确定案件管辖，笔者认为理应按被告住所地确定管辖。即只要未实际交付货物，按被告住所地确定管辖。对是否已实际履行，存在一个程序和实体审查的问题，原告方往往认为自己已经履行了义务，故在履行地法院起诉，而被告方可能以对方没有履行而抗辩，要求被告住所地法院管辖，司法实践中，法院往往以是否实际履行属于实体审查范围，在程序阶段就以原告的诉请确定管辖。

　　发生上述问题的原因，可能在于管辖权异议纯属程序问题，当事人之间法律关系定性属实体问题，程序审查不应审查实体问题。如此认识则过于机械，因为，许多程序问题的确定，必须依赖实体问题的正确认定，如特别地域管辖就是依不同性质、种类的实体关系来划分的，实体关系的性质、种类不同，是适用不同管辖规定的连接标志。所以，就被告依实体关系而提出的管辖权异议，法院审查的关键就在于当事人之间属何种性质、种类的实体关系，不能简单以“据原告诉称双方应属于某种关系”而确定管辖。

　　七、该案的处理

　　前述的案例双方虽然有《对账单》，载明被告尚欠原告货款155万余元，但是，必须查明被告欠原告货款的原因，即被告是基于什么事实、原因欠了原告155万余元，对发生争议的合同纠纷分清是什么性质的合同，这才是双方法律关系的真实所在。如果被告曾向原告借款，而仍有155万余元未还，说明双方之间存在借贷关系，因而原告所在地因原告是属接受的给付货币一方而被认定为合同履行地就没有问题。但是本案双方是基于买卖合同关系而产生纠纷，《对账单》只是对以前的发生的事实加以追认和明确下来，仅是一个“从合同”而已，应按该“主合同”即买卖合同约定的交货地点作为合同履行地确定管辖。该案合同约定“由供方送货至需方仓库或指定地点”，因此，需方仓库或指定地点为该买卖合同的履行地，作为合同履行地的被告所在地人民法院法院对本案有管辖权。

　　八、结束语

　　基于买卖合同发生的纠纷，无论是货款纠纷，还是货物数量、质量、期限纠纷等等，应依照《规定》确定买卖合同的履行地，再根据《民事诉讼法》第二十四条的规定确定管辖。

买卖合同范文 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车库位于“____________________”第_____号单位。该车库套内面积约为________平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车库总价款为（人民币）__________________元整。

　　风险告知：很多业主都认为买了车位之后就不再产生其他费用，其实，这是一个误区。即使我们买下了车位，还需要每个月缴纳一定的“车位管理费”。这笔费用每个小区收取不同，大概在几十至上百元不等。因此，在购买车位之前最好问清车位管理费的数额与缴纳方式，以免日后发生纠纷。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币____________________元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在______年____月____日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。

　　如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等；

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

　　3、遭遇不能克服的客观原因，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的；

　　五、出卖人延期交库的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理；

　　1、逾期时间，分别处理（不作累加）

　　（1）逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行；

　　（2）逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、车库交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。

　　买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他规定

　　买受人使用期间不得擅自改变该车库的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车库有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交______仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　九、合同生效

　　本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

买卖合同范文 篇18

　　甲方： 身份证号：

　　住址：

　　乙方：： 身份证号：

　　住址：

　　经甲乙双方根据合同法等相关规定。公平合理，相互自

　　愿的`前提下，双方签订以下协议。

　　一、地块概况

　　该地块位于威宁县海边村安置区，集体土地证号为：威集用（20xx）第X003号，土地使用权人：耿昆，使用权面积为300平方米，地类（用途）：住宅，该宗地四至：西至A205，东至A203，南至威双大道，北至广聚路。（注：该宗土地是由耿昆转让给马关志所有，现将该宗土地转让给赵正国所有。）

　　二、转让方式

　　1、甲方把该地块转让给乙方，土地转让总价为人民币柒拾

　　捌万陆仟元整（￥：786000.00元整），乙方将房屋转让款一次性付给甲方（以银行打款凭条为证）。

　　2、甲方确保该宗土地转让前无任何纠纷，无任何建筑物。

　　3、甲方负责提供相关依据并配合乙方办理相关建房手续和

　　证件。

　　4、如乙方要求过户，甲方应提供所有相关手续，过户费用

　　由乙方支付。如因甲方原因不能办理过户手续，甲方应退还所有购买土地的转让款，并且赔偿乙方按转让款的总额千分之五/每日计算。

　　5、甲方需把原政府规划的安置协议，规划许可证，集体使

　　用证，身份证复印件等证件交给乙方，以便办理相关手续。

　　6、甲方积极帮助乙方解决有关土地手续办理事宜，该宗土地转让后产权由乙方所有。

　　三、其他事宜

　　1、本协议未尽事宜，须经双方协商解决，并签订相应的补

　　充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2、执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院

　　裁决。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式两份，甲乙各执一份。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　身份证号： 身份证号：

　　证 明 人： 证 明 人：

　　年 月 日

买卖合同范文 篇19

　　卖方（以下简称甲方）： ，身份证号码：

　　买方（以下简称乙方）： ，身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲、乙双方就买卖挖掘机（含配件）的有关事宜，在平等、自愿的基础上，经协商一致达成如下协议，供双方信守执行。

　　第一条 挖掘机基本概况

　　1、甲方出售的挖掘机型号为；发动机号码为；车架号码为 ；生产厂家为 ；颜色为色；购买于年月日。

　　2、配件有 。

　　第二条 交易价格

　　经双方协商该挖掘机的转让价为人民币 ￥ 元（大写：元）

　　第三条 双方的'权利、义务

　　1、甲方保证对其出售的挖掘机拥有合法、完整的所有权，与第三人不存在权属争议；挖掘机之上未设置有抵押权等他项权利；甲方提供的车辆情况和信息真实。

　　2、甲方保证挖掘机主要零部件（发动机、车架、液压系统等）均系原厂配置，未进行改造更换。

　　3、甲方在本合同签订之日应向乙方提供购买挖掘机的合同、发票、保修单（卡）和其它文件、证件（均为原件），并确保真实、有效。

　　4、本合同签订之日起2日内，甲方将挖掘机交付乙方，交付地点为 。甲、乙双方签署交接清单。

　　5、在本合同签订之日起2日内，乙方向甲方一次性付清购买款 元。

　　第四条 违约责任

　　1、甲方违反本合同第三条第1、2、3、4款，乙方有权解除本合同，甲方应退回乙方支付的全部款项，并以交易价格为基数，按10%的比例向乙方支付违约金。

　　2、乙方未按本合同的约定向甲方支付购买款的，以应付而未付金额为基数，按日万分之三的比例向甲方支付违约金，乙方超过30日未付清的，甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方的损失。

　　第五条 其它事项

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商一致，可另行签订书面补充协议。

　　2、因本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。

　　3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　签约时间：X年 XX月 日

　　签约地点：

买卖合同范文 篇20

　　甲 方：鼠场乡新合村石灰岩采石场法定人杨昌华（以下简称甲方）

　　身份证号码： 乙 方：卡罗乡卡罗村上卡罗组郭行江（以下简称乙方）

　　身份证号码： 转让事由：

　　一、原采石场法定代表杨昌华同志因家庭孩子就学，本人所做其他工作烦重，无能力参与采石场的各项工作，为使该石场能正常运转。经甲、乙双方议定，甲方自愿将采石场的个人股份转让给乙方，转让资金（石场资产折币）共肆拾贰万(￥420000.00)元整。

　　二、自乙方从接手该股份之日起，甲方在过去采石中发生的各种债务与乙方无关，由甲方自行处理。

　　三、过去该采石场中甲方所投入的.股份所发生的效益从转让之日起一并与甲方无关。乙方从20xx年8月1日开始，石场所产生的效益、债务由乙方自行安排。

　　四、从转让之日起，石厂的一切责任由乙方和相关三位股东（张祥梅、罗廷仙、郭亮）自行承责任担。

　　五、以上转让协议一式三份，双方签字生，石场、甲方、乙方各持一份为凭，如有反悔，所有损失将由返悔方承担。

　　甲 方： 乙 方：

　　石场股东签字：

　　年 月 日

买卖合同范文 篇21

　　出卖人(甲方)：身份证号码：

　　买受人(乙方)：身份证号码：

　　甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

　　一、甲方愿将其拥有完全产权的位于XX市XX区园的房屋(房屋所有权证编号：___________，建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的价款出售给乙方。

　　二、本合同签定前，该房屋如有应缴纳的一切税费，概由甲方负担。本合同发生的契税，土地出让金等其他税费由乙方负担。

　　三、签定合同同时乙方愿交三万元作为定金交给甲方。乙方通过向银行申请抵押贷款方式支付甲方购房款，购房款由乙方分三期付给甲方。第一期，在贷款银行向乙方发出贷款承诺书时，乙方将30%首付房款存入银行，并由银行冻结，第二期在贷款银行向乙方发放贷款之日由银行将乙方所贷款项及30%首付款直接划到甲方的账户中;第三期，在甲方交房时，由乙方一次性将余款付给甲方。

　　四、甲方同意乙方以向银行申请贷款的方式支付房款，并作出如下承诺：

　　1、向乙方申请贷款的银行或银行认可的机构提供与贷款相关的`资料，签署相关文件;

　　2、在办理产权过户手续时，应按照要求将房屋产权资料交付银行或贷款银行认可的机构持有。

　　五、如果乙方的贷款申请未获贷款银行批准，则双方同意以下两种方式解决该房屋的买卖事宜：

　　1、继续履行协议，乙方一次性将购房款支付给甲方，(期限为一个月)。甲方收到房款五天内与乙方去办过户手续。

　　2、解除协议，甲方收取乙方的定金不与退还，甲方有权再次出卖本房。

　　六、违约责任

　　1、甲方如不履行本合同规定的，每逾期1天按房价总额千分之一作为违约金陪偿陪给乙方。逾期超过一个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款(包括定金全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币五万元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。每逾期1天按房价总额千分之一作为违约金赔偿给甲方。逾期超过一个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方应赔偿甲方经济损失人民币五万元。

　　3、如果甲方出售的房屋存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

　　七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_____2___种方式解决。

　　1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。

　　2、依法向人民法院起诉。

　　八、其他约定

　　九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式4份，甲乙方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日日________年____月____日

买卖合同范文 篇22

　　买方： 供方：

　　签订地点：

　　签订时间：

　　一、铸件名称、数量。

　　备注：以上数量单位为件、重量单位为吨、价格单位为元/人民币。

　　二、交货地点、方式及时间

　　1.交货地点：模具厂

　　2.交货方式：有供方送至买方指定的模具加工厂

　　3.交货时间：20xx年 月日— 20xx年 月日（由于供方原因而不能及时发货，造成买方损失的，每逾期一天，扣除产品货款的1%）

　　三、付款方式：

　　1、模具：买方需提供模具泡沫模型，铸造后送至模具加工企业。并预防30%的预付款。

　　2、买方初验收合格后，买方需预付产品50%的预付款，等加工后重要面无缺陷后结清20%余款。

　　四、货物的运输、接卸

　　1、泡沫模型运输由买方负责，接卸由供方负责。买方和货物承运方应提前通知 铸造 有限公司安排。

　　2、模具铸造后运输供方负责，接卸由买方负责。买方和货物承运方应提前通知上海盛创公司

　　3、模具到厂后，买方将派人对产品检验。在检验结果达到合同约定的质量标准后即安排卸车。若检验结果未达到合同约定的质量要求，买方可以拒收。

　　五、结算方式与期限：

　　1、在发货验收合格后两个个工作日内买方向供方出具结算通知单。供方在收到结算通知单后七个工作日内开出增值税发票，同时以电汇或者支票形式结清首款，余款按质量保证协议执行。

　　六、不可抗力

　　1、如在双方合同履行期间及区域内因发生不可抗力(如战争、封锁、动乱、停电及自然灾害等) 导致合同无法正常履行时,买卖双方毋须对不能正常履行合同负责 。

　　2、发生不可抗力后，遭受不可抗力的一方应及时（1天内）向对方通报不能履行的理由，如因不及时通报，使对方不能避免或减少由不可抗力造成的损失，则要承担由此造成对当事人的损失，不能履行合同一方需提供事故所在地政府机关证明。

　　3、本合同不得转让第三方履行。

　　七、违约责任：依照《中华人民共和国合同法》由违约方承担责任。

　　八、解决合同纠纷方式：1.协商。 2.调解。 3.仲裁。

　　九、本合同正本一式二份，双方各执一份，传真件有效。

　　十、所有签名及表格填写要求用黑色钢笔。

　　买方： 供方：

买卖合同范文 篇23

　　卖方:

　　买方:

　　甲乙双方经过友好协商，就毛纱销售等相关事项达成一致，签订以下条款以兹共同遵守：

　　第一条：服装名称、材质、规格、数量、重量，单价、金额：

　　第二条：质量要求：

　　按照国家标准执行。后按客户需求增加具体约定。

　　第三条：货款支付：

　　乙方应于_________年__月___日前向甲方交付付款__万元;生产完毕后，乙方支付货款，甲方发货。

　　乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还;

　　乙方中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的______%违约金。乙方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之三计算，向甲方支付逾期付款的违约金。

　　第四条：交货方式：

　　1、第一种：运输方式采用乙方自提的方式，运输、保险及其他相关费用由__乙方__承担。

　　第二种：甲方代为办理运输事宜，货交承运人，运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

　　2、毛纱的交货期：

　　3、乙方未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之三计算违约金。

　　4、甲方按要求送货到指定地点，乙方拒绝接收货物，应承担因此给甲方造成的损失。

　　5、甲方因不可抗力而导致迟延交货，甲方得以免责。

　　第五条包装条款：_______。

　　第六条验收条款：

　　甲方货到时，乙方应对货物的外观质量和包装进行检验;乙方对甲方服装质量提出异议期限为5天，从货到之日起算。

　　乙方应对甲方服装的质量异议提出详细书面说明，异议期满乙方未提出任何异议则视为验收合格;验收若发生争议，由重庆市纤维检验机构检验。

　　第七条争议解决办法条款

　　因本合同引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。

　　第八条其他：

　　本合同自双方签字盖章后生效，合同传真件与原件具有同等效力。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

买卖合同范文 篇24

　　委托方：

　　首都师范大学第二附属中学食堂(以下简称甲方)

　　受托方：

　　(以下简称乙方)

　　根据国家有关的有关法律、法规政策，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方就食堂(食品)供应项目，委托乙方实行专业、规范、安全、高质量的供货服务，特订立本合同。

　　第一条 项目基本情况：首都师范大学第二附属中学食堂(食品)供货服务

　　第二条 项目委托方：首都师范大学第二附属中学食堂为甲方，服务提供方为乙方。

　　第三条 供应期限

　　供货期限为一年，自20_年9月1日至20_年8月31日止。在此期间未履行合同、不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。

　　第四条 甲方的权利和义务

　　1、为代表和维护学校、师生的合法权益，对供货单位的管理、质量、价格与服务等方面进行综合评价，甲方有权选择管理到位，性价比高、服务优秀的.单位多供货或全供货。

　　2、审定乙方制定的食品配送流程和相关管理制度，并监督遵守;3、甲方的有关部门对乙方的管理实施监督检查，每学期进行1次全面的考核评定，并在此基础上作出年度考核。

　　3、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或严重管理失误或重大责任事故，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济和法律责任;

　　4、甲方有权核查食品原料供应原始凭证等情况。

　　第五条 乙方的权利和义务。

　　1、严格遵守国家相关法律法规，具备有效经营资质、独立法人资格进行合法经营，为首都师范大学第二附属中学食堂提供专业、规范、安全、高质量的商品配送;

　　2、接受学校有关部门的指导、监督。

　　3、乙方必须保证在每天上午7：00前将甲方所需商品送到指定地点。

　　4、乙方供应的商品或原料必须确保进货渠道正规，对商品质量负责。如果供应的食品需要提供各类合格票据与检疫证明的，供应单位必须按有关部门的要求及时向甲方提供各类票据。

　　5、乙方应按学校的采购数量与规格供应，杜绝短斤缺两与规格不符现象。无过期商品、假冒伪劣产品、无以次充好现象。如果发现供应商提供的商品短斤缺两，甲方有权责令其在规定的时间内送到,并扣除其缺少数量的金额,如发生以次充好现象一次,扣除差价2倍以上金额,并停送一个月,两次以上学校有权终止合同。

　　6、乙方提供的商品价格如发生与市场相应价格不符即价格偏高现象，甲方有权要求其降价,按最低价结算，并有权终止其供货。

　　7、乙方必须按甲方原料的规格要求进行供货，如果乙方供应的原料与甲方要求的规格不符，上下超过总量的3%，甲方有权扣除超出部分的金额

　　8、由于食品质量问题而引起的食物中毒事件,乙方承担所有责任。

　　第六条服务质量

　　除前述的标准外，乙方可根据甲方委托的服务要求制定出本项目管理分项标准和专职联系

　　人，经甲方同意后作为本合同的必备附件。

　　1、甲方对于乙方出现的服务时效以及食品安全等问题将逐一记录在案，并根据情况发放整改意见书，并作出相关处理。

　　2、乙方一年的服务综合质量将作为本校下一轮采购的重要依据，将有权决定是否续订下一年度采购合同。

　　第七条 违约责任

　　1因乙方原因，造成甲方未完成规定管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿，,并有权终止合同;

　　第八条 争议的解决

　　1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提起诉讼。

　　2、本合同的诉讼管辖地为北京市海淀区有管辖权的法院。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

　　3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　第九条其他事项

　　1、甲、乙方对本合同未尽事宜，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件(各类承诺书)与本合同具有同等效力;

　　2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规及时协商处理;

　　3、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以向当地人民法院起诉。 第十三条 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，

　　学校档案室保存一份，均具有同等效力，本合同签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　授权代表： 授权代表：

　　时间：20_年 月日 时间：20_年月日

买卖合同范文 篇25

　　甲方：___地址：_________________

　　乙方：___地址：_______________身份证号码：______

　　今有甲方两轮摩托车壹部，厂牌型号：____牌_____，车牌号：________发动机号：_______，车架号：___________。因乙方需要，经双方协商后，甲方愿意将该车转让卖给乙方，为了避免今后产生节枝，特立以下协议：

　　一、甲方未转让给乙方之前，该车引起的经济纠纷及交通事故等所有问题均由甲方负责。

　　二、乙方在付清甲方车款后，该车的所有权就永归乙方所有。今后该车任凭乙方自由使用、转让，甲方无权干涉。

　　三、该车在转让给乙方之后，由该车引起的经济纠纷及交通事故等概与甲方无关。转让后该车引起的经济纠纷及发生交通事故等一切经济损失由乙方负责赔偿。

　　四、本协议拟壹式两份，甲、乙双方各执一份存档。本协议自甲、乙双方签字即日起生效，望双方共同遵守。

　　甲方(盖章)

　　乙方(盖章)

　　____年_月__日

买卖合同范文 篇26

　　甲方(卖方):

　　乙方(买方):

　　甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款:

　　一、甲方自愿将坐落在重庆市九龙坡区渝州路2小区3号楼4单元405室(建筑面积120平方米，储藏室40平方米，产权证号st)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

　　二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写壹佰万零二千元整;即人民币小写100XX元。

　　三、乙方在签订本合同时，支付定金三十万元整，即小写300000元。

　　四、乙方支付定金之日起2个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

　　五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的'土地使用权(已交纳土地出让金)。

　　六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

　　八、甲方应在1个月前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

　　九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付五十万元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

　　十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号:)，空调两台(型号:)，热水器(型号:)，浴霸(型号:)，饮水机(型号:，音响两台(型号:)，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。

　　十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

　　十二、附加条款:

　　1、转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。

　　甲方(卖方):

　　住址:

　　电话:

　　年 月 日

　　乙方(买方):

　　身份证号:

　　住址:

　　电话:

买卖合同范文 篇27

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　为明确责任，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国食品卫生法》等有关规定，经甲乙双方充分协商，本着互惠互利，公平公正的原则，共同订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种、数量及计量

　　1、产品的名称：各类蔬菜。

　　2、产品的品种：乙方每周指定定购的各类蔬菜品种。

　　3、产品的数量：按乙方每周指定定购数量为准。

　　4、计量单位：按市斤计算。

　　5、计量方法：由甲方称重，到乙方指定地点再由乙方核准称重。

　　第二条产品的包装，运送及交货方式

　　1、货品由甲方按乙方指定的品种、数量统一打包并运送到指定地点，运费由甲方负责。

　　2、乙方在核准货品数量，质量，品种之后在送货确认单上签字则完成交货。

　　3、乙方订货方式为，每周____________以电话或传真方式下订单。如乙方临时补货，甲方根据情况决定是否配送。

　　第三条产品的价格与货款的结算

　　1、菜品的价格：甲方按乙方每周指定需求的菜品品种即时报价。价格按当时当地行情价格执行。

　　2、货款的结算：甲乙双方经协商签定本协议之后，由甲方为乙方先行垫付货款。乙方与甲方共同约定一日为每月____________日为结账日，结帐日当天乙方向甲方支付货款。

　　3、货款的认定：甲方每周给乙方送货并开具送货清单，甲乙双方各执一份，送货清单由甲、乙方指定人员核准并签字后作为结帐依据。

　　第四条甲乙双方的责任与义务

　　1、甲方因自身原因不能在约定时间向乙方供货的，应由甲方向乙方偿付不能交付货物货款的____________%的违约金。

　　2、甲方送货品种、数量、质量不符合规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价如乙方不能利用的，应根据货品的具体情况，由甲方负责更换并承担更换所产生的全部费用。

　　3、甲乙双方签定本合同后乙方不得以任何理由变更供货方。如遇特殊情况乙方停止经营行为经双方协商后乙方可中止本合同。

　　乙方的义务与权益

　　1、乙方在甲乙双方约定的结账日未能支付货款的，乙方按当______月应付货款的每日%向甲方偿付违约金。

　　2、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此给甲方造成的损失。

　　第五条不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第六条其它约定事项

　　1、甲乙双方约定的核帐日期为每______月______日，结帐日期为每______月______日。

　　2、本合同期限为______年______月______日至______年______月______日，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方代表人：____________乙方代表人：____________

　　地址：_________________地址：____________________

　　电话：_________________电话：____________________

　　______年______月______日

买卖合同范文 篇28

　　纱线销售合同

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　签订地点：

　　签订时间：20xx年月 日

　　甲乙双方在自愿、平等、互惠的基础上达成如下协议，签订本合同，以备双方共同信守。

　　第一条 商品内容及价格

　　1. 商品的名称、货号、单位、数量、价格、金额等详见《购纱明细表》

　　2. 以上商品价格为含增值税的价格。

　　第二条 生产条款

　　1. 甲方根据乙方所提供的纱线质量要求进行生产，如乙方没有特殊要求，甲方将按照本公司生产工厂所执行的标准进行生产。

　　2. 溢短要求：签订合同的溢短装范围按±3%执行，甲方须按乙方购纱明细安排生产，甲方供纱溢短数量在乙方购纱数量溢短要求范围内的，乙方必须按合同价格全额购买；溢纱超出要求的部分，乙方有权拒收；短纱超出要求的部分，乙方如需补纺，甲方应从速安排，补纺纱价格按原纺纱批量价格执行且必须保证大货交期，如不能保证大货交期责任由甲方承担。

　　3. 由于纱线质量（异色毛、薄厚档、搓板纱、批差等），造成纱线短缺，甲方必 须及时给乙方补纺，如影响了乙方的大货交期，责任由甲方承担。甲方对问题纱的鉴定和处理办法，要在接到乙方通知后的在7个工作日之内及时给予答复，否则造成交期延误等责任由甲方承担。

　　第三条、质量标准

　　1. 甲方保证所提供货物是符合相关的国家行业标准。

　　2. 原料要求：平均长度≧mm,细度≦ um，短绒率≦ mm（ %）含绒详见加工指示。

　　3. 检测要求: 色牢度中浅色4级以上（使用脱色绒的颜色色牢度3级以上），深色3级以上（即皂洗、干洗摩擦、日晒、汗渍等牢度）染料不可有偶氮。抗起球≥3.5级以上

　　第四条、包装要求及费用

　　甲方负责对商品进行包装，标注颜色和批号，包装费用由甲方承担。

　　第五条交货期限

　　1.20xx年月 日之前发货.

　　2.交货确认以双方相关人员签字的书面依据为准。

　　第六条运输条款

　　交货到 方指定的 ，运输费用由 承担。

　　第七条 结算条款

　　双方签订合同以后，乙方支付合同金额的. %，当作预付款，甲方在原定交期内准备好货物，乙方检验合格后，于 年 月 日向甲方付清全部余款。

　　第八条 索赔和仲裁条款

　　因乙方没有按时支付货款，延误交货，损失及相关费用由乙方自己承担。因甲方提供货物不符合前面质量要求，给乙方造成经济损失，根据实际损失情况，双方协商解决。如果双方履行合同时发生纠纷，如是合同内规定条款，双方应严格执行。若是合同内未明确的条款，双方应本着互相谅解的原则及时协商解决，协商不成时以书面形式向合同签署地仲裁委员会申请仲裁。

　　第九条 其他

　　1. 本合同自双方签字之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　2. 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并容许延期履行，部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。

　　3. 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　4. 甲乙双方签订的《购纱明细表》作为本合同的分合同，分合同及变更协议经双方负责人或授权代表人签字后与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　代表：

　　日期：乙方： 代表： 日期：

【合同模板】相关文章：