工程施工合同纠纷和解协议书

工程施工合同纠纷和解协议书

工程施工合同纠纷和解协议书（通用33篇）

工程施工合同纠纷和解协议书 篇1

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________公司

　　原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

　　1.甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

　　2.乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；

　　3.在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

　　4.乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。

　　5.对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

　　6.甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

　　7.在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。

　　8.本案诉讼费用由乙方承担。

　　甲方：____________公司 乙方：____________公司

　　______年_____月_____日 ______年_____月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇2

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________。

　　工程地点：__________________球场环形塑胶跑道面层(格林斯博牌13厚全塑型自结纹塑胶面层)，篮球场(4块)、排球场(2块)塑胶面层(长河牌4厚型硅塑胶面层)。

　　二、劳务作业人员　

　　本工程自________年____月____日开工直至________年____月____日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相应技术能力。

　　三、承包方式及范围

　　1、承包方式：______________。

　　3.2、工程承包范围及工作详细内容：

　　3.2.1、甲乙双方合同签订后，乙方根据工程实际情况编制《塑胶地坪专项施工方案》报送甲方，由甲方上报监理单位审批;　　

　　3.2.2、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。　　

　　3.2.3、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划，必须达到一次性满足工程需要。　　

　　3.2.4、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公司行政章报送甲方进行资质报审(一式四份)。　　

　　3.2.5、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件(材料合格证、出厂检验报告等一式四份)报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准按照《上海团体标准》(301X1002-C003-20)执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。　　

　　3.2.6、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐蔽验收，经验收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。　　

　　3.2.7、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。　　

　　3.2.8、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工，　　且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收，经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。　　

　　3.2.9、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工，没工作班必须做到活完料尽场地清，并负责做好成品保护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。　　

　　3.2.10、乙方负责自身安全，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责，甲方不承担由此造成的任何费用。

　　四、工程款支付　　合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的30%，全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价的30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的____________%，工程竣工验收合格后30天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款，剩余5%作为保修金，保修期为________年，保修金在保修期满________年后30天内无息退还乙方。

　　五、工期　　合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为____日历天，自________年____月____日起至________年____月____日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付20元天的工期延误违约金，并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。

　　六、质量与验收　　若因乙方原因不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方承担，若需返工处理的，乙方必须无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金;施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样(原材料和成品)，样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准》(301X1002-C003-20)，工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方承担，否则由乙方承担，并承担由此造成的一切后果。

　　七、质量保修期限　　本工程保修期为________年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量　　缺陷或质量问题，乙方需提供无偿维修服务;质保期为________年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏，乙方提供有偿服务，具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。

　　八、甲方权利和义务

　　9.1、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地;

　　9.2、按照合同约定支付乙方工程款;

　　9.3、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。

　　9.4、负责工作安排，质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。

　　9.5、负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底。

　　9.6、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。

　　9.7、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　9.8、向乙方负责人进行安全和技术交底，编制工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　日期：____________

工程施工合同纠纷和解协议书 篇3

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1。工程名称：

　　2。工程地点：

　　3。工程立项批准文号：

　　4。资金来源：

　　5。工程内容：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

　　6。工程承包范围：

　　二、合同工期

　　计划开工日期：

　　计划竣工日期：

　　工期总日历天数：

　　工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合标准。

　　四、签约合同价

　　签约合同价为：人民币（大写） （￥元）；

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（1）中标通知书（如果有）；

　　（2）投标函及其附录（如果有）；

　　（3）专用合同条款及其附件；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）已标价工程量清单或预算书；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2。承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于年 月 日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自 生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

　　发包人： （公章）

　　承包人： （公章）

　　法定代表人或其委托代理人：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　组织机构代码：

　　地 址：

　　邮政编码：

　　组织机构代码：

　　地 址：

　　邮政编码：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《民法典》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、工程名称

　　二、施工内容及范围

　　图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。

　　三、合同价款

　　本合同工程总造价为 元(大写：_________ 元)(包含本工程施工所需的全部费用)。

　　四、承包方式

　　以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。

　　五、施工工期

　　必须在 年 月 日前竣工通电且电业局手续完备。

　　六、使用材料、规格

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付

　　工程款分三次支付

　　7. 合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%;

　　7.2所有工程完工，乙方出示 市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用;

　　7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。

　　八、质量要求

　　本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期

　　该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。

　　乙方：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇5

　　一、合同协议书

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工合同

　　2、工程地点：湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路12号远大医药工业园内

　　3、工程承包范围

　　承包范围：建设单位要求配合室内设备安装基础施工、洞口封堵、室外部分零星设备基础、管道支架基础及日常零星维修工程等

　　4、计划工期

　　开工日期：20xx年10月30日

　　竣工日期：20xx年12月30日

　　工期总日历天数60天。

　　5、质量标准

　　工程质量标准：质量评定以设计单位或建设单位提供设计图纸中设计质量评定规范和招标文件中施工及验收规范为依据。乙方确保本工程质量合格。

　　6、计价方式与合同价格

　　6、1本合同采用计价方式为以20xx年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建文【20xx】214号)标准规定进行计价，工程取费只计取直接费、规费和税金。结算时工程量据实结算，主材单价参考当期或最近一期黄石市信息价。

　　6、2合同总价：肆拾伍万元整，人民币(45万元)，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减而变更价款外，合同价格不作调整。

　　7、付款方式

　　1)每月支付一次工程款，将每月已完零星工程汇总后，报建设单位及单项工程负责人审核确认工程量，经审计部门审核完成后，支付已完工程量造价的95%，余5%作为工程保修金，一年后付清。其中，每月单次支付工程款金额大于8万元(含8万元)，支付方式为50%承兑，50%现汇;支付工程款金额小于8万元，支付方式为现汇。

　　8、组成合同的文件

　　8、1组成本合同的文件包括：

　　(1)双方在履行合同过程中形成的由双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式文件;

　　(2)合同协议书及其附件;

　　(3)中标通知书;

　　(4)技术条款;

　　(5)通用条款;

　　(6)图纸和建设单位确认的工程量;

　　(7)投标书和招标文件;

　　(8)双方认可的其他合同文件。

　　8、2合同各组成文件能够互相解释，互为补充与说明。各组成文件之间出现不一致的，按上述文件的排列顺序进行解释。如依照前述文件顺序无法得出明确的解释，在不影响工程进度的情况下，承包人同意由发包人进行合理的解释。

　　9、发包人指定的`发包人代表为沈璐;承包人指定的项目经理为夏军。

　　10、其他约定：施工用水电由甲方提供，水电费用由乙方承担，并从乙方的当期进度款中扣回;水单价按2、00元/吨，电单价按1、50元/kwh;现场用水用电总量按甲方出具的收费单(全部费用)为准。

　　11、合同生效

　　11、1合同订立时间：

　　11、2合同订立地点：

　　甲方：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇6

　　业主（甲方）：_________

　　承包方（乙方）：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、工程地点：_____________

　　3、预定开工日期：_年_月_日

　　第二条：施工范围

　　回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。

　　第三条：施工方式

　　本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

　　第四条：工期

　　1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

　　2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

　　（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

　　（2）不可抗力因素。

　　第五条：工程质量及验收标准

　　1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

　　2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。

　　3、苗木成活率达到00%。

　　4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

　　第六条：工程价款及结算、付款方式

　　1、工程预算总价款为人民币元（大写元）。

　　2、结算方式：

　　（1）甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；

　　（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；

　　（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。

　　（4）工程结算总款额的0%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。

　　（5）以上付款的方式均以支付。

　　第七条：保养期

　　1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。

　　2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。

　　第八条：双方义务

　　1、甲方义务

　　（1）委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。

　　（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由方承担）。

　　（3）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

　　（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。

　　2、乙方义务

　　（1）委派现场代表负责对施工其间的'全面管理。

　　（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

　　（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

　　（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。

　　（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的两个月内完成结算。

　　第九条：违约责任

　　1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

　　2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

　　3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。

　　4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。

　　5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　第十条：转让条款

　　未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

　　第十一条：合同终止

　　1、因解除而终止

　　（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

　　（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

　　（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

　　2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：

　　（1）本合同按约定履行完毕；

　　（2）本合同经各方协商一致而终止；

　　（3）本合同因一方出现本条第款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

　　（4）法律法规规定终止的其他情形。

　　第十二条：适用法律条款

　　本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。

　　第十三条：争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：___________

　　__年__月__日 __年__月__日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇7

　　甲方:______(以下简称甲方)

　　乙方:______(以下简称乙方)

　　为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城______单元工程约______平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。

　　一、工程名称:

　　二、工程地址:渝西科技工业园区

　　三、建筑面积:约______

　　四、建筑结构:砖混结构

　　五、承包方式:包工包料

　　六、工程造价:含价有税费______元/m2

　　七、合同工期:总计天数______天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

　　八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。

　　九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

　　十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

　　十一、施工中的具体要求:

　　1、质量要求:本工程的'质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。

　　2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。

　　3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格______日内支付工程款______万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。

　　4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。

　　十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

　　十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。

　　十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

　　甲方:______

　　乙方:______

　　签字日期:______

工程施工合同纠纷和解协议书 篇8

　　甲方：_________________________(以下简称甲方)

　　乙方：_________________________(以下简称乙方)

　　甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下：

　　一、工程名称：

　　方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程。

　　二、分包工程单价：

　　顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。

　　三、工程结算：

　　每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。

　　四、安全生产：

　　1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。

　　2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。

　　3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决

　　五、双方的责任：

　　合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

　　甲方所拥有的权利：

　　1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。

　　2、对工程质量和安全进行检查和监督。

　　3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。

　　4、按协议及时支付工程款。

　　5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。

　　6、根据工程进度确保所需材料。

　　乙方所拥有的权利：

　　1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。

　　2、做到安全施工、文明施工。对甲方提供的材料负有监督责任。

　　3、乙方按文明施工、创卫工作方面要求，保证施工现场整洁、民工宿舍达标。

　　4、乙方保证将甲方支付的工程款，首先按月用于支付劳务人员的费用，甲方有权监督乙方。

　　六、附则：

　　1、本合同发生纠纷时，当事人双方协商解决。

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。

　　3、本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　______年_____月______日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　按照《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　承包范围：_________

　　承包方式：_________

　　1.2开工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　总日历工期天数：_________

　　1.3质量等级：_________

　　1.4合同价款：_________

　　第二条合同文件及解释顺序

　　第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律

　　3.1合同语言：_________

　　3.2适用标准、规范：_________

　　3.3适用法律、法规：_________

　　第四条图纸

　　4.1图纸提供日期：_________

　　4.2图纸提供套数：_________

　　4.3图纸特殊保密要求和费用：_________

　　第五条甲方代表

　　5.1甲方代表姓名和职称(职务)：_________

　　5.2甲方赋予甲方代表的职权：_________

　　5.3甲方代表委派人员的名单及责任范围：_________

　　第六条监理单位及总监理工程师

　　6.1监理单位名称：_________

　　6.2总监理工程师姓名、职称：_________

　　6.3总监理工程师职责：_________

　　第七条乙方驻工地代表

　　第八条甲方工作

　　8.1提供具备开工条件施工场地的时间和要求：_________

　　8.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：_________

　　8.3需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：_________

　　8.4需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：_________

　　8.5办证件、批件的名称和完成时间：_________

　　8.6会审图纸和设计交底的时间：_________

　　8.7向乙方提供的设施内容：_________

　　第九条乙方工作

　　9.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_________

　　9.2提供计划、报表的名称、时间和份数：_________

　　9.3施工场地防护工作的要求：_________

　　9.4施工现场交通和噪音控制的要求：_________

　　9.5符合施工场地规定的要求：_________

　　9.6保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：_________

　　9.7建筑成品保护的措施：_________

　　第十条进度计划

　　10.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的'时间：

　　10.2甲方代表批准进度计划的时间：_________

　　第十一条延期开工

　　第十二条暂停施工

　　第十三条工期延误

　　第十四条工期提前

　　第十五条工程样板

　　15.1对工程样板间的要求：_________

　　第十六条检查和返工

　　第十七条工程质量等级

　　17.1工程质量等级要求的追加合同价款：_________

　　17.2质量评定部门名称：_________

　　第十八条隐蔽工程和中间验收

　　18.1中间验收部位和时间：_________

　　第十九条验收和重新检验

　　第二十条合同价款及调整

　　20.1合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等)：_________

　　20.2调整的方式：_________

　　第二十一条工程预付款

　　21.1预付工程款总金额：_________

　　21.2预付时间和比例：_________

　　21.3扣回时间和比例：_________

　　21.4甲方不按时付款承担的违约责任：_________

　　第二十二条工程量的核实确认

　　22.1乙方提交工程量报告的时间和要求：_________

　　第二十三条工程款支付

　　23.1工程款支付方式：_________

　　23.2工程款支付金额和时间：_________

　　23.3甲方违约的责任：_________

　　第二十四条材料样品或样本

　　第二十五条甲方供应材料设备

　　25.1甲方供应材料、设备的要求(附清单)：_________

　　第二十六条乙方采购材料设备

　　第二十七条材料试验

　　第二十八条甲方变更设计

　　第二十九条乙方变更设计

　　第三十条设计变更对工程的影响

　　第三十一条确定变更价款

　　第三十二条竣工验收

　　32.1乙方提供竣工验收资料的内容：_________

　　32.2乙方提交竣工报告的时间和份数：_________

　　第三十三条竣工结算

　　33.1结算方式：_________

　　33.2乙方提交结算报告的时间：_________

　　33.3甲方批准结算报告的时间：_________

　　33.4甲方将拨款通知送达银行的时间：_________

　　33.5甲方违约的责任：_________

　　第三十四条保修

　　34.1保修内容、范围：_________

　　34.2保修期限：_________

　　34.3保修金额和支付方法：_________

　　34.4保修金利息：_________

　　第三十五条争议

　　35.1争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由___仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　第三十六条违约

　　36.1违约的处理：

　　36.2违约金的数额：__________________

　　36.3损失的计算方法：_________

　　36.4甲方不按时付款的利息率：_________

　　第三十七条索赔

　　第三十八条安全施工

　　第三十九条专利技术和特殊工艺

　　第四十条不可抗力

　　40.1不可抗力的认定标准：_________

　　第四十一条保险

　　第四十二条工程停建或缓建

　　第四十三条合同生效与终止

　　43.1合同生效日期：_________

　　第四十四条合同份数

　　44.1合同副本份数：_________

　　44.2合同副本的分送责任：_________

　　44.3合同制订费用：_________

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　代理人：_________代理人：_________

　　电话：_________电话：__________________

　　传真：_________传真：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　合同订立时间：_________年_________月_________日

　　鉴(公)证意见：_________

　　经办人：_________

　　鉴(公)证机关(盖章)：_________

工程施工合同纠纷和解协议书 篇10

　　甲方（全称）：

　　乙方（全称）：　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年 ____月 ____日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同” ）中的定义相同。　　鉴于：　　甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。　　

　　一、协议内容变更部分为：　　

　　1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于 方。　　

　　2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。具体包括：　　

　　2.

　　1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；　　

　　2.

　　2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；　　2.

　　3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；　　2.

　　4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造　　成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。　　

　　3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另 议。　　

　　二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。　　除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。　　本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。　　

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。　　甲方：乙方：　　（公章）

　　（公章）　　法定代表人或委托代理人

　　法定代表人或委托代理人 签字：_________________ 签字：_________________ ________年____月____日________年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇11

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本合同实施的工程内容，为明确甲、乙双方的权利、义务，确保工程顺利实施，经双方友好协商达成一致意见，特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程运距：

　　二、工程日期

　　工程有效期限_________天（含法定节假日）

　　开工日期______年______月______日；竣工日期______年______月______日

　　三、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　四、合同价款

　　金额（大写）：___________________________________元（人民币）；：____________元（人民币）。

　　五、工程承包范围和内容

　　1、承包范围及内容：施工段施工图纸标注红线范围内，本合同约定的全部工程内容。

　　2、乙方应当全面完成承包范围内的全部工作内容：

　　（1）本合同约定承包范围正常施工所需全部工程内容包括：本工程所需的原材料、机械设备，劳动力及技术装备的组织等。

　　（2）办理现场明确范围内土石方的爆破及相关手续的办理。

　　（3）土石方的场内调配及外运、弃渣。

　　（4）开挖后边坡支护及周边建筑物、居民居住区的隔离防护。

　　（5）承包范围内图纸或业主要求的预留预埋工作。

　　（6）土石方开挖及运输过程中的清洁工作。

　　（7）负责施工作业范围内的一切安全保卫工作及文明施工工作。

　　六、双方义务与责任

　　1、发包人派驻的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　2、监理单位委派的工程师

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　发包人委托的`职权：_____________________________________；

　　需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________________。

　　3、不实行监理的，工程师的职权：___________________________________。

　　4、承包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：_________________________________________________。

　　5、发包人代表

　　姓名：____________________；职务：_____________________；

　　职权：___________________________________________________。

　　七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件。

　　2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接通。

　　3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已接通。

　　4、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工后3天内。

　　5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工后30天内。

　　6、水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。

　　八、工程验收

　　1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。

　　2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确。

　　3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

　　4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

　　5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。

　　6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查和技术复核。

　　九、材料提供

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　十、合同价款支付方式

　　1、乙方垫资施工至_______后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的_______%工程款。

　　2、工程验收合格后，付至工程总造价的_______%。

　　3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的_______%；备案完成后付到工程决算款_______%。

　　4、余留工程款的_______%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

　　十一、保修期限

　　质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

　　十二、违约责任

　　1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价_______%的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

　　十三、争议解决

　　如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　______年___月___日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇12

　　发包方：________（以下简称甲方）

　　承包方：________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商遵循公平、诚实信用原则，签订合同，共同遵守执行。

　　第一条该工程为本工程甲方以包工包料的全包形式包给乙方，总承包价为人民币________元包干。

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1、____月____日前甲方负责协调准备施工电源、水源及进场道路，拆迁清除全部障碍物（包括架空或隐蔽的）。

　　2、合同签订后2天内，提供完整的工程要求和质量标准，以及其它有关技术资料。

　　二、承包方：

　　1、施工中发生质量事故，应及时报告有关各方，按规定程序进行处理。

　　2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全不力造成事故的责任和因此发生的费用。非是乙方责任造成的`事故，由责任方承担责任和有关费用。发生伤亡事故，应立即上报有关部门和通知有关各方，按主管部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担。

　　3、乙方在施工期间必须遵守甲方制订的治安保卫（门卫制度）、环境卫生以及其它有关方面的规定（纪律、制度），否则，不但应承担所发生的后果而且应承担违约责任。

　　4、乙方在施工期间，严禁在施工现场打架斗殴，搞好防盗及施工现场综合治理工作，严防治安案件的发生，一旦发生应承担一切责任。

　　三、本合同经双方代表签字后生效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇13

　　发包方：_________________(以下简称甲方)

　　承包方：_________________(以下简称乙方)

　　甲方将电力线路改造工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程地点市区路

　　二、工程性质包工包料。

　　三、工程造价

　　四、施工期限自本合同签订之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。

　　五、付款方式工程完工经验收合格后，甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。

　　六、工程内容：将原16平方线改装成50平方线。

　　七、双方的权利和义务

　　1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。

　　2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。

　　3.乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等)，如有高空作业，必须佩带安全带、安全帽。

　　4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

　　5.乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。

　　八.违约责任

　　1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款元。

　　2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。

　　3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。

　　九.其它

　　1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。

　　甲方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　_______年____月______日

　　乙方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　____年______月_____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的要求，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳动合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，须共同遵循。

　　第一条 工作内容及造价：

　　甲方要求在西山寺指定的地点打一口井，直径为300毫米，深度为160米，钢套管直径为273毫米，水泵为大厂品牌泵，水泵出水方量每小时不小于五立方米，下泵钢管直径为寸半钢管，水泵房及检查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米-2.4米-2.8米，检查井深1.6米，直径为1米。泵房需要的砖由甲方提供，其余材料由乙方购买、水泵房配电柜及下泵电揽线由乙方购买，泵房含散水、屋顶防水、室内抹灰、砖铺地)，变压器到泵房的电缆线由甲方提供。乙方将水房外水管压至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，为50毫米塑料管。

　　第二条 工程款

　　总工程造价为玖万元，工程完工验收合格后甲方给施工单位两万元，剩余款年底前付至捌万伍仟元。其余款至保修期满后付清。

　　第三条 施工工期

　　农历五月底前完成。每推迟一天罚100元。

　　第四条 工程要求

　　(一)甲方：乙方所用材料必须经甲方验收合格后方可使用，打井深度按实结算，每米按500元计算，不足部分给予扣除。

　　(二)乙方对本合同劳动工程分包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到原定的标准;投入足够的人力、物力。保证工期;乙方发生的各种经济上纠纷、违法乱纪事件由乙方自行解决，并承担相关的责任，负责教育劳务人员遵纪守法“文明施工、安全生产，严禁违章作业和盲目蛮干”确保施工安全，杜绝伤亡事故发生。

　　凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等一切安全事故，其全部责任由乙方自行承担。

　　第五条 工程验收及保修

　　乙方应确保所完成工程质量符合质量验收标准要求。乙方确保所打水井出水量大小，因地质原因或未打出水造成的经济损失由乙方承担，甲方不予负责，工程保修期一年。

　　第六条其他

　　(一)乙方与任何第三方签订的经济及其他协议等均与甲方无关，如果发生争议，甲方不承担任何责任，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

　　(二)本合同竣工结算后自动终止

　　(三)本合同一式二份，甲乙双方各执一份

　　甲方：(盖章) 乙方：(签名)

　　----年--月-- 日 身份证号码：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇15

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造价

　　工程造价为： 元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇16

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程

　　二、施工地点及范围：本工程位于 第一小学

　　绿地总面积为 280 平方米

　　三、工程内容：

　　1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;

　　2.工程竣工后，乙方必须养护三个月 (20xx年4月5日起算);

　　3.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。

　　四、工程造价：

　　工程总造价为人民币 (附苗木结算清单)，经过审计结算后按照实际支付。

　　五、付款方式：

　　1.第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。

　　2.余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。

　　八、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。

　　九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇17

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。

　　一、工程地点：

　　二、工程内容：

　　三、工期要求：

　　开工时间为：

　　四、工程款结算及付款方式

　　1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米

　　五、甲方驻工地代表：

　　六、甲方责任

　　1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。

　　2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。

　　3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。

　　七、乙方责任

　　1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。

　　2、材料标准：彩钢板型号

　　八、质保事宜

　　本工程主结构架（含彩钢材）保用

　　九、违约责任

　　甲方违约责任

　　未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的.违约金。

　　乙方违约责任：

　　1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。

　　2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。

　　十、纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。

　　1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　2、向人民法院起诉。

　　十一、附则：

　　1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方代表人：

　　20xx年xx月xx日

　　20xx年xx月xx日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇18

　　工程承包合同书

　　发包单位： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。

　　第二条：施工方案

　　1、护坡

　　(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42。5，砖要好质量的青砖或红砖)。

　　(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

　　(3)、完工后做围墙10米左右。

　　(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

　　第三条：合同工期

　　1、经双方协商确定，工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时光由甲方下达开工令后方可开始施工。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　第四条：价格及付款方式

　　1、工程总承包价为 元。

　　2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作资料，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清(时光按验收合格之日起计算)。

　　第五条：甲方义务

　　1、按合同向乙方拨付工程款。

　　2、帮忙协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

　　第六条：乙方义务

　　1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

　　2、承包人务必自行完全本合同工程，不得转包他人。

　　第七条：施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的职责和因此发生的费用，均由乙方承担。

　　第八条：验收

　　工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

　　第九条：违约职责

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程资料，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

　　第十条：其它

　　本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。

　　发包单位(甲方)(盖章)

　　授权代理人(签字或盖章) ： 联系电话：

　　承包人(签字或盖章)： 联系电话：

　　年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇19

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为协同工作、加速工程进展。本着亙惠互利共赢的原则，经双方商议、一致同意签订以下合同：

　　一、承包工程范围：

　　1、甲方所承包灯塔廉租房一号楼、二号楼、三号楼的砼现浇、砼予制、浇砼用的架子搭设、拆除、砼保养（冲水保湿润；）

　　2、一号楼、二号楼、三号楼的砖、砂材料、捧和砂浆、吊运上楼到每间房内、以及打扫清理楼层、屋面卫生、建筑残渣等。

　　二、计价：按建筑定额面积____元____/M2计算。

　　三、结算付款：每层楼完工到下一层开始砌筑砖墙体的第一天止、甲方应付给乙方已完成工作量的80%；特殊情况不得超过五天。主体工程完工、验收合格30天内全部付清。

　　四、注意亊项：

　　1、乙方必须听从甲方管理人员、施工员、安全员的指导、安排；

　　2、现浇砼必须按配比单严格称量配比搅棒、浇注时震捣密实、不漏棒、现浇结构外观平整、无蜂窝麻面；及时养护、时间不少于7天；

　　3、乙方因不听从甲方管理人员的指导、不按配比单配料而导至返工的、乙方承担工料；

　　4、注意安全、安全笫一、安全生产不违章作业、不凶酒闹事、不准穿拖鞋上班；杜绝安全亊故隐患、如有不测。超过1000元以上的双方商议解决、在1000元之内的由乙方负责；

　　5、保证工程进展、乙方应在甲方指定的工期内完成砼浇注；满足泥工师傅的砖、砂浆的供应、否则甲方另行请工人其费用甲方从乙方的工价款中扣除。

　　此合同一式二份、各执一份、签字生效、工程峻工自动失效。

　　甲方代表：___________

　　电话：_____________________

　　_______年____月____日

　　乙方代表：___________

　　电话：_____________________

　　_______年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇20

　　简易工程施工合同合同编号：发包方：________________

　　承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积(工程形式)：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的.保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方： 承包方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇21

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方拟对学校旗台进行修建，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，为了确保施工质量和安全，经甲、乙双方协商同意签订本协议：

　　一、修建项目

　　新修建旗台一个，硬化校门口路面

　　二、施工方式

　　甲方采取包工的方式委托乙方具体负责旗台修建，施工结束后废旧材料垃圾按学校要求清除干净，堆放在指定位置。并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。

　　三、双方责任及注意事项

　　1、甲方负责为乙方提供所需的水、电。

　　2、乙方必须按照甲方要求，进行修建，务必把好质量关，讲究信誉；修建所需材料由乙方自购。施工完毕后由甲方负责验收，验收合格后由甲方支付乙方包工费（含安全措施费）4000元（肆仟元）。

　　3、乙方在施工时必须拉出安全警戒线，设立“安全施工、闲人免进”等字样。

　　4、乙方明确自己和共施工人员都应具有相应的执业资格和资历，以确保乙方所承揽工程符合施工所要求的质量和技术要求。

　　5、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的`安全防护措施，所需安全防护物品由乙方自行解决。在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此情况出现，责任与甲方无关。

　　四、协议的生效与终止

　　本协议一式二份，甲、乙双方当事人各执一份。

　　本协议自签字之日起生效。

　　在完工验收合格，乙方将工程交付甲方，甲方支付工程款后，该协议自动失效。

　　甲方（公章）：

　　乙方（签字）：

　　____年____月____日

　　____年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇22

　　甲方：

　　乙方：

　　今甲方将承包给乙方。为明确双方责任，特签定此合同，合同内容如下：

　　一、承包范围及施工方案

　　承包范围为地基处理工程，总注浆量5000M3, 0.12吨/ M3，注浆量600吨。采用水泥：白灰：粘土以1:2:3的比例混合注浆。用重庆150钻机钻注浆孔，从内设计三排注浆孔，每排注浆孔分别为23个、23个、24个，带式输送机桥南侧围墙外设计20个注浆孔，15号转载点处设计3排共12个孔，总共102个孔。注浆孔深5米，注浆压力为2MPa，地表要见浮浆，注浆后取样综合密度大于20KN/M3。

　　二、承包方式

　　注浆用的水泥、白灰、和粘土全部由甲方负责，其他原材、机械、人工由乙方负责。

　　三、工程造价

　　注浆用的水泥、白灰和粘土全部由甲方负责，工程造价为620xx元(陆万贰仟元)整，其他原材、机械、人工由乙方负责，工程造价为332790元(叁拾叁万贰仟柒佰玖拾元)整，工程造价总计为394790元(叁拾玖万肆仟柒佰玖拾元)整。

　　四、结算方式

　　结算方式：应按实际工程量计算。

　　五、工期、质量、安全要求

　　工期要求：开工时间 年 月 日

　　竣工时间 年 月 日

　　质量要求：乙方必须满足甲方提出的施工质量要求，按要求及规范进行施工，达到质量规范要求。如乙方施工质量达不到要求造成返工，乙方自行承担一切损失。

　　安全文明要求：乙方必须安全文明施工，做好施工安全防护措施，安全措施费由乙方自行承担。如在施工中发生安全事故，所发生的一切费用由乙方自行承担。同时，乙方在施工中应协调好四周及各主管部门关系，不对四周环境生活造成影响，自行负责处理好各种矛盾。

　　六、付款方式

　　本工程不设预付款，工程完成10日内甲方支付工程总价的60%的工程款，在工程完成达到规范要求时甲方支付工程总价的30%的工程款。余下10%款项作为工程质量保证金，在工程保质期满一年后，无任何质量问题时，一次性付清。以上内容不尽之处，甲乙双方另行协商。

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表或法人委托人： 法人代表或法人委托人：

　　年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇23

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。

　　一、工程名称：____________

　　二、施工内容及范围：

　　图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。

　　三、合同价款：

　　本合同工程总造价为____________元（大写：____________元）（包含本工程施工所需的全部费用）。

　　四、承包方式：

　　以合同第三条中的.工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。

　　五、施工工期：

　　必须在______年____月____日前竣工通电且电业局手续完备。

　　六、使用材料、规格：

　　本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。

　　七、工程款支付：

　　工程款分三次支付

　　1、合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的______%；

　　2、所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的______%。

　　3、自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的______%，剩余______%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。

　　八、质量要求：

　　本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。

　　九、工程质保期：该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。

　　十、双方权利和责任

　　甲方：及时支付工程款。

　　乙方：

　　1、负责协调供电相关部门的内、外部关系；在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决；

　　2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要求；

　　3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方承担；

　　4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；

　　5、文明施工：文明施工押金______元整，由甲方代乙方向缴纳；如果出

　　现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳______元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。

　　十一、事故处理及安全防护：

　　乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。

　　十二、成品保护及维护：

　　工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区

　　十三、工程移交：

　　工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。

　　十四、保修：

　　本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。

　　十五、违约责任：乙方违反本合同第五条工期约定和3项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日______元的延期违约金。

　　十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由仲裁委员会裁决。

　　十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇24

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及建筑装饰工程有关规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经充分协商，现已就本工程有关事宜协议一致，特签订合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　岳化大厦前栋客房维修改造工程

　　二、工程范围：

　　1、大厅部分墙面，大厅顶部、服务台、小卖部、大厅部分扩大、商务中心、楼梯口的处理、餐厅门、电梯间门、庭维修改造。

　　2、二至七楼客房共计六十一套(其中大套房四套)全面改造。

　　3、各层过道、各层安全出口门窗做套、二楼公共卫生间，三、四楼走道阳台门窗做套，会议室门、楼梯间、大厅电梯门、庭维修改造。

　　4、西向外置楼外墙涂料粉刷。

　　三、工程发包方式：

　　双方协定为由乙方以包工包料方式承包施工。

　　四、施工工期：

　　1、商定为七十五天(日历工期)。

　　开工日期：20xx年7月12日

　　竣工日期：20xx年9月26日

　　2、开工前三天，承包方向甲方发出开工通知书。

　　3、如遇下列情况，经甲方现场代表鉴证后，工期相应顺延：

　　(1)、属甲方责任范围的进场准备工作(如场地腾空、停水停电)不及时影响正常施工。

　　(2)、经双方商定有重大设计变更。

　　(3)、连续停水、停电在24小时以上影响正常施工。

　　(4)、隐蔽工程，接乙方通知，甲方24小时未到现场距理签证，影响下一道工序施工。

　　(5)、未按合同规定拨付工程进度款而影响备料施工。

　　(6)、其他不可抗力因素而延误工期。

　　五、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照施工图纸和部颁(GJG73-91)标准进行施工，并接受甲方现场代表的监督。

　　2、乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须是甲方指定产品，并经甲方验收，同意使用后，方可用于工程施工。

　　3、房间维修，施工质量不得低于现已完工的样板房质量要求，甲方要求样板房需要改进的地方(如起居镜框、卫生间镜框、卫生间工艺玻璃规格、床靠背边框造型、卫生间镜灯、排气扇电源开关改位到卫生间内等)，各种电器线路的改造必须穿管埋墙内，乙方必须按甲方要求进行改进，并确保质量和工艺效果。

　　4、隐蔽工程乙方须提前24小时通知甲方，工程经甲方代表鉴定、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　5、甲方接到乙方竣工验收通知后，乙方应向甲方同时提交工程竣工资料，经甲方审查合格后，方可进行工程竣工验收。甲方在接到通知15天内无正当理由不组织验收或验收后一个月不予批准，且不能提出修改意见可视为竣工验收报告已被批准。

　　6、工程竣工后，乙方接规定对工程实行保修，保修时间从工程通过竣工验收，合格鉴证之日算起，保修期为壹年。

　　六、工程价款的支付与结算：

　　1、本工程经甲、乙双方及甲方上级主管部门派员审定预算，按总造预算价包干，为105.75万元，在其工程量变更，核定在±5%以内不予调整，超出厂价5%以上部分，双方协商调整。

　　2、本合同签订后，甲方先付乙方备料款10万元，以后每月甲方按工程进度支付进度款到85%，待工程验收合格后再付总额的5%。

　　3、工程保修金，按工程结算金额的10%由甲方扣留，保修期为壹年，待保修期满后，一次支付给乙方。保修期有工程质量问题，乙方必须在接到甲方通知当日来现场盔行处理，否则甲方可自行处理，所需材料、维修、管理费用由乙方负责，甲方将保修金中扣除。

　　4、汇款方式：甲方只按合同中提供的一家指定银行帐号汇款。

　　七、双方责任

　　1、甲方保证所属责任范围内的场地腾空，停电停水。

　　2、乙方必须严格按照本合同质量要求各条款组织施工，保质量、保工期、保安全、争创优质工程。

　　3、乙方施工队伍必须严格遵守甲方的规章制度，遵纪守法，必须做到文明施工。

　　4、非乙方施工队伍严禁进入大楼施工场地。

　　5、乙方施工过程中不得损坏装修以外的设施、设备、物品，否则由乙方负责赔偿。

　　八、乙方按规定做好安全防护措施，由于乙方的原因造成的安全事故、质量事故由乙负责调查处理并承担因事故造成的一切损失，甲方概不负责。

　　九、如乙方施工质量低劣，所造成的损失，由乙方负责。甲方并有权劣质工程的总造价10%进行处罚。甲方如未按规定支付乙方工程进度款，影响乙方施工进度，由甲方负责。

　　十、按施工合同规定，在保证工程优良的前提下，提前一天奖1000元，每推后一天罚款1000元。

　　十一、任何一方违反合同规定，双方协商不成，造成纠纷，按《中华人民共和国合同法》处理。

　　十二、其他未尽事宜及施工中出现其他问题的处理由双方协商沟通解决。

　　十三、本合同一式捌份，甲方双方各执肆份，具有同等法律效力，签订之日起生效，双方义务全部履行完毕后终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇25

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一、工程依据和技术指标

　　1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。

　　2.技术指标

　　根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

　　评价点位置：__________________________________________

　　所属区域：____________________________________________

　　噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　________________________________________。

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：________________

　　付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。工程施工合同范本20__

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　签订时间：______年______月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇26

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲方雇佣乙方装修甲方位于____装修合同报价清单_市_____路_____号_____小区内_____号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：

　　一、装修项目及价格装修合同范本简单

　　(一)水电安装

　　水路：包括装修合同两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的装修合同注意事项别忽视敷设安装。

　　电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

　　价格：水电安装费用总价装修合同注意事项别忽视为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。

　　(二)地面、墙面贴砖

　　1、地面客厅、餐装修合同厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为________元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　2装修合同范本简单、墙面：两个卫生间装修合同模板、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为____装修合同注意事项别忽视____元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为装修合同电子版_____元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等装修合同怎么写，单价为_____元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含装修合同电子版主材砖)。

　　5、装修合同模板其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用;三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元;门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、装修合同注意事项别忽视水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。

　　(三)砌灶台灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽_____米，混砖结构。单价为_____装修合同简单版元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。

　　(四)阳台封窗阳台封窗采用铝合金窗，厚度_____mm的南南铝材，厚度______mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。单价为元/平方米(含安装费、材料费)。

　　(五)地面找平三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平装修合同签订需要注意的细节。单价为元/平方米(含人工、水装修合同注意事项别忽视泥砂浆、辅料)。

　　二、具体要求

　　(一)乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。

　　(二装修合同)装修装修合同注意事项别忽视前，乙方事先确认既有装修设施的状况;材料使用前，确认材料无质量问题，否装修合同书则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，装修合同范本简单由乙方承担全部责任并负责赔偿。

　　(三)乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷装修合同范本简单工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。

　　甲方名称(盖章)：_________电话：___________________乙方名称(装修合同电子版盖章)：_________电话：___________________

　　签订日期：_______年_____月_____日_______年_____月__装修合同注意事项别忽视___日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇27

　　甲方：

　　乙方：

　　第一章总则

　　1、工程名称：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程N3标段。

　　2、工程地点：府谷县。

　　3、承包范围和内容：

　　(1)承包范围：府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路_________段路面工程。

　　(2)承包内容：

　　本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。

　　4、承包方式：

　　(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

　　(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。

　　(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

　　第二章工程期限

　　1、本项工程自签定合同之日起，于____年___月___日开工，至____年___月____日结束。

　　2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

　　3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

　　4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。

　　第三章安全生产与文明施工

　　1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

　　2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的'要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

　　3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

　　第四章双方义务

　　1、甲方合同义务

　　(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

　　(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

　　(3)依照约定支付乙方工程款。

　　2、乙方合同义务

　　(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。

　　(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。

　　(3)乙方在施工期间食宿自理。

　　第五章工程款结算方式

　　1、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面层元/平方米，培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

　　2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。

　　第六章纠纷解决办法

　　甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

　　第七章附则

　　1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。

　　甲方：(签章)

　　乙方：(签章)

　　年 月 日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇28

　　甲方：

　　乙方：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：

　　3、开工日期：工期：

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）

　　6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

　　8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的 %。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

　　9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　10、结算按执行。

　　11、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的 %为违约金。；

　　2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的 %为违约金；

　　12、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：

　　1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2)、向合同签订地人民法院起诉。

　　13、其他具体规定

　　14、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　签约日期（即合同生效日期）：________年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇29

　　承包人：_________________(以下简称：_________________乙方)

　　经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：

　　一、写明具体补充的内容。

　　二、 如有未尽事宜，双方另行协商。

　　三、 此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　四、 本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　(盖章)(盖章)

　　法人代表或代理人

工程施工合同纠纷和解协议书 篇30

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、建筑面积：

　　5、承包方式：

　　6、工程内容：

　　二、合同工期

　　1、开工日期：_____年____月____日；

　　2、竣工日期：_____年____月____日；

　　3、合同工期总日历天数______天。

　　三、质量标准

　　布展质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　四、合同价款

　　金额（大写人民币）：_________元整。（小写人民币）￥：________元。

　　五、付款方式

　　1、合同签订后七日内应预付项目总款的______%。

　　2、方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。

　　3、内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。

　　4、布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。

　　5、工程余款为项目总款的，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体（虚拟、数字影院）、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准（投影仪灯泡等易耗品除外）。保修期满后两周内支付。

　　六、组成合同的文件

　　1、本合同协议书

　　2、补充协议书

　　3、中标通知书

　　4、招标文件、投标书及其附件

　　5、本合同专用条款

　　6、标准、规范及相关技术文件

　　7、施工图纸

　　8、明确双方权利，义务的记要、协议

　　9、工程报价单或预算书

　　10、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、甲方工作

　　1、开工前物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、指派____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3、甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认，并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料，经乙方整理设计完善，文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误，不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。

　　4、在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，乙方向甲方递交工程量签证单，甲方应在回执上签署姓名和收到时间，自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见，二日内没有认可或书面意见，则视为该手续已被认可。

　　八、乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派____为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料，因乙方整理和设计的原因影响工期，责任由乙方承担，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。

　　4、在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，由乙方承担费用。

　　5、严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

　　6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　九、违约责任

　　1、因甲方原因未能提供乙方准确的设计要素所造成的损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方必须按时支付工程款项，否则由此造成的工程延误及相关后果，由甲方自行承担。

　　3、如甲方逾期不支付工程款，则从逾期当日起,每天按合同总额的1%向乙方赔偿违约金。

　　4、乙方未按合同要求施工而给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在施工上继续采取补救措施，并赔偿甲方因此而实际发生的经济损失。

　　5、在质量验收前发生的工程质量问题而造成的经济损失，责任由乙方承担。

　　十、合同纠纷解决方式

　　本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁。

　　十一、合同生效及终止

　　1、本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执____份。合同自签字之日起即时生效。

　　2、如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

　　3、本合同甲乙双方盖章后，传真有效。

　　4、本合同末尽事宜，由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

工程施工合同纠纷和解协议书 篇31

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　签定时间： 年 月 日

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。

　　一、工程范围

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包项目和内容：

　　二、工程造价

　　4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整 ￥元。

　　三、建设工期

　　5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。

　　6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;

　　(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。

　　(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。

　　(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

　　(4)未按合同规定拨付款而影响施工。

　　(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。

　　四、工程质量、验收与安全管理

　　7、 本工程的质量为优良。

　　8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。

　　9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

　　10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。

　　11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。

　　12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。

　　五、工程造价的拨款和结算

　　13、本工程总造价为 元人民币。

　　14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币______ 元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。

　　六、其他事项

　　15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。

　　16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。

　　17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　年月日：

工程施工合同纠纷和解协议书 篇32

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、分项工程名称：桥梁分项工程。

　　3、工程地点：

　　第二条 承包内容

　　本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件《桥梁工程分包内容及单价清单》。

　　第三条 承包方式及承包单价

　　一、承包方式

　　1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。

　　2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。

　　二、承包单价

　　综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

　　第四条 施工工期

　　1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。

　　2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150～200元，在乙方进度款或结算款中扣除。

　　3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。

　　4、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的.要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。

　　第五条 质量标准及管理要求

　　一、质量标准

　　1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。

　　2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

　　二、管理要求

　　1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。

　　2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。

　　第六条 安全生产、文明施工管理要求

　　1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。

　　2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。

　　3、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

　　4、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。

工程施工合同纠纷和解协议书 篇33

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程范围和内容：

　　第二条甲方权利和义务

　　1、负责组织此工程建设项目的协调工作；

　　2、 提供必要的施工条件；

　　3、指派甲方代表对建设工程项目进行全面监督检查；

　　4、按合同约定按时向乙方支付工程款。

　　第三条乙方权利和义务

　　1、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

　　2 、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；

　　3 、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供

　　应；

　　4、做好施工材料的清点和保管，并承担由此发生的费用；5 、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　第四条工程期限

　　本工程开工日期年月日，竣工日期年月日。

　　在此施工期间，乙方负责施工，因甲方协调不到位或不可抗力的因素外，经甲乙双方再行协商。

　　第五条竣工验收

　　1、工程竣工后，乙方应向甲方提交全套竣工资料，竣工后3天内组织验收。

　　2、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改。

　　第六条质量保证

　　1、保修期限：工程竣工验收通过后三个月。

　　2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。如有不属于乙方施工原因造成的质量问题，如人为剪断通信光缆或者车辆挂倒以及自然造成的质量问题。乙方概不负责。

　　第七条工程价款的结算与支付

　　1、本工程采用包工部分包料部分同价暂定为叁万元整，首付壹万伍仟元，分线盒定完后付5000元，光缆附挂完后付5000元，其余款项在工程竣工后一次性付完。

　　2、议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；

　　3、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，协议经双方签字、盖章后生效。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　年月日年月日

【合同模板】相关文章：